电梯维保安全协议书

时间：2024-07-03 09:08:18 飞宇协议书

电梯维保安全协议书范文（通用10篇）

　　在现在的社会生活中，协议在生活中的使用越来越广泛，签订协议是解决纠纷的保障。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的电梯维保安全协议书范文，希望能够帮助到大家。

电梯维保安全协议书范文（通用10篇）

　　电梯维保安全协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方的权利和义务，保障维保业务的正常进行及相关人员的安全，依据国家相关法律法规的规定，结合我司维保业务实施的实际情况，经甲、乙双方协商一致，达成以下协议。

　　一、乙方必须保证所承接维保项目，维保期间相关作业人员必须持证上岗且保证证件的有效性、合法性。

　　二、乙方必须保证所承接维保项目，维保期间为相关作业人员缴纳五险和人身意外险，且保证五险和人身意外险的真实性、有效性，人身意外险保额应大于等于80万。

　　三、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规、行业标准及质监局和当地政府颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，严格按照甲方维保作业安全管理规章制度以及维保作业现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。乙方在电梯维保作业期间必须遵守甲方的.各项安全规章制度，服从甲方安全、质量人员的管理和监督检查，对违章作业人员甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。乙方在维保现场醒目位置应设置本单位的施工标志，悬挂安全警示标语、警示牌等。

　　（1）、维保期间，乙方是维保项目的安全管理主体，甲方根据属地管理原则负责安全质量监督检查。

　　（2）、维保期间，乙方应指定专职或兼职安全员，对维保项目进行巡回检查，及时制止违章行为、消除安全隐患。

　　四、乙方必须为现场维保人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，乙方对维保现场维保人员的工业卫生防治工作负责。

　　五、乙方应制定维保作业安全培训制度，定期对维保作业人员进行安全教育，并根据实际工作中发现的安全隐患提出具体安全防范措施。

　　六、乙方应至少指派一名人员做为安全管理人员并做好安全管理工作，如因乙方不服从甲方安全管理或违章作业造成的一切损失，由乙方负责。

　　七、甲乙双方安全管理人员相互联系，加强沟通，及时信息交流，共同搞好维保作业安全工作。

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日生效至施工完成后自动失效。

　　甲方（盖章）

　　乙方（盖章）

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字）：

　　____年____月____日

　　电梯维保安全协议书 2

　　甲方人名：（以下简称发包方）

　　乙方人名：（以下简称承包方）

　　为了搞好电梯售后服务质量，提高用户的满意度，让公司更好地开拓市场，并能发挥维保人员的积极性，努力做好总职工作，经双方协商，签定以下责任制度和奖励办法。

　　一、承包工作责任制与发包方履行义务：

　　（1）承包方须遵守国家特种设备管理的有关法律和公司的各项规章制度，持证上岗。

　　（2）承包方在维保工作中严格遵守和履行《特种设备安全监察条例》

　　（3）承包方工作中严格按照发包方与客户签定的《电梯维护保养合同》中乙方责任和《电梯日常维修保养记录单》上对应的名细,实施维保工作,且工作中不包含零配件和大、中修、整改及请款收帐。

　　（4）每部电梯每月不少于2次维护保养，并做好有用户签名的记录单/ 季度和年度维修记录表。确保电梯正常运行，并能顺利通过年审。

　　（5）维保人须与用户相关人员搞好关系，服务态度要让用户满意。对于不能及时赶至现场时，应立即通知公司配合，公司将另派员去维修，配合单次记录到公司整改项目需要配合中，以劳动抵除或从维保费中扣除50%台次。

　　（6）维保人如果在维保中遇到本人技术和能力处理的事情，应立即通知公司，公司另行处理。

　　（7）维保人的`交通费用、食宿费用、通讯费用、社保费用均自理。发包方只承担合同期内，每年为承包作业人员购买《特种作业人员意外伤害保险》。

　　（8）维保人须保障出行、现场作业的自身安全，以及他人的安全。由于操作不当或违犯法律而造成事故，一切责任自负。

　　（9）自协议生效后，维保人不得再接其它电梯公司的维保养业务，以免影响本职工作，不得擅自离岗或炒更。

　　（10）维保人任务不足或任务超量应及时向总部报告，便于及时调整。其中发包方必须保证，承包方每年每月有足一百台以上被保养电梯，来保证承包方利益。

　　（11）在合同期内发包方按物价上涨趋势，以单台梯承包价120元的 8%每年递增一次每台梯的维保费。

　　（12）必须要24小时服务，接到维修通知在道路允许情况下必须2小时内到达。

　　二、奖罚制度：

　　（1）维保人接到新电梯给总部保养，总部奖励一至两个月的保养费。

　　（2）维保人所保养的电梯因服务不到位丢失的，将处以一个月保养费的罚款。

　　（3）配合总部对保养电梯进行中修换件给予总额10%的奖励。

　　（4）维保人提供新安装业务的，一经成功给予一定业务提成，提成比例视价格而定。

　　（5）维保中所需要更换配件，一律报告公司报价更换，（个别紧急情况，小额配件，征得公司同意后，自行处理，但应尽快回公司交清维修配件单。）严禁私自更换收取用户费用，否则罚款100元。

　　（6）对于客户提出的问题不能及时处理，或电梯带病运行、不能及时处理或反馈给公司的，每次罚款50元。

　　（7）对于持证质检员、安检员提出的维保问题不及时处理的，每次处罚 100元，对于违反操作规程或不穿戴安全防护用品，每次处罚50元。

　　（8）每月3日前乙方回总部上月工作情况，交清上个月维保工作记录。以便核算维保费。逾期不将维保记录单、换件单及时交予总部，对记录缺损或不全，将每张记录单处罚50元。

　　（9）发包方每月15日前结算承包方工资款项。

　　（10）合同生效期为三年，如有一方违约，须提前两个月告知对方，并罚违约金五千元。

　　甲方：

　　乙方：

　　20____年__月____日

　　电梯维保安全协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，就乙方对甲方正在使用的____套______自动感应门进行维修和保养达成如下协议：

　　一、甲方如发现自动门有故障，本市内乙方必须在接到维修通知后24小时内到达现场处理或电话联系最早处理时间，未按时按 30元/次从维保费用中扣除。

　　二、自动门主机维护与保养、活动门页止摆器、密封胶条、自动门主机内部各种紧固件螺丝一年内免费保修和更换。

　　三、协议期间乙方因维保产生的`服务费、出差费和其它费用由乙方自理。

　　四、甲方支会乙方自动门维修保养费￥：__________元/年，大写：____________，款项甲方一次性付清;

　　五、甲使用的自动感应门如需更换配件，费用由甲方自行承担，如甲方选用乙方提供的配件，乙方应以最优惠的价格提供。

　　六、本协议未尽事宜由双方协商解决。

　　七、本协议有效期有壹年，自20____年__月____日至20____年__月____日止。到期如需续签，由双方另行签订。

　　八、本协议一式贰份，甲方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：

　　法定代表人(授权代表人)：

　　电话：

　　日期：20____年__月____日

　　电梯维保安全协议书 4

　　发包人(以下简称甲方):

　　承包人(以下简称乙方)：项目处

　　承包项目总负责人:

　　承包项目现场主管:

　　为维护甲乙双方合法权益，推动公司整体向前发展，甲方自年月日起将项目承包给乙方，双方本着互利共赢、协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合项目实际订立本协议。

　　一、承包项目：

　　二、承包方式：

　　三、承包项目奖金：

　　四、工期要求：

　　自年月日工人实际开工日(即实际进场之日)起算，至年月日止(最终以甲方现场验收与技术协议要求达到的各项指标相符)，全部工期天。

　　五、质量管理要求：

　　主合同规定的符合国家质量验收标准及规范要求和业主合理的质量控制项下的约定。

　　六、现场管理要求：

　　1、施工现场环境清洁度应基本符合公司内部管理的要求，乙方必须保持现场整洁，对场地相关机器设备及零部件做好规划，对承包人员做好安全及素质教育工作;

　　2、乙方必须在每一个重大、紧要工作环节指派项目组长亲临现场指挥，防止错误施工而返工、人员调度不灵而误工及现场安全事故的`出现。

　　七、安全管理要求：

　　1、乙方违反《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》以及公司安全生产相关操作规程导致的安全事故，由乙方全部承担损害赔偿责任，因甲方劳动保护措施不全及施救不力出现的工亡或工伤，甲方承担事故的连带责任，但经双方认可的可以免责的事由除外;

　　2、无法预测或不可控制的意外伤亡事故的处理按建设行政主管部门《建设职工伤亡事故处理办法》执行。

　　八、项目部资金使用原则：

　　1、多劳多得，有奖有罚;提前奖励，推后处罚。

　　2、工程款拨付

　　(1)工程款由公司代扣相关税费后直接拨付给项目部。

　　(2)项目负责人必须按月发放农民工工资，不得拖欠，如发生农民工到公司反映项目部工资没有按时支付的情况，公司代扣部分工程款，用于支付项目部拖欠的农民工工资，并处罚项目部主要负责人。

　　3、工程完工后，由项目负责人上报公司综合管理部批复后由财务部拨付工程尾款;

　　4、奖罚比例

　　(1)提前完成：乙方按时、按质、按量提前完成承包项目，可以优先进入下一个项目的承包;

　　(2)推后完成：扣除非正常的延误时间后，按工程造价的2%扣除;超过20天，按照合同约定，承担公司损失的10%。

　　九、其他约定：

　　1、乙方在公司指导下安排生产进度，承包过程中不得将承包项目另行转包给他人，在不损害双方利益前提下乙方实行辅项目分包，必须提前15天征得甲方同意;禁止乙方将其承包的全部项目肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

　　2、乙方不得以任何理由阻止甲方对项目进度及项目质量的监督和检查。乙方向甲方提交的检查项有：

　　(1)、项目进度表;

　　(2)、项目生产、安全、质量、管理工作报告。

　　3、甲方对乙方负有提供人力资源、生产材料、设施设备、生产用具、生产场地、生产辅助性资金、办公资料、劳动保护等的协助义务，一旦甲方出现违约行为，乙方可据此顺延项目进度。

　　4、乙方对全体承包人可实施先进的生产激励措施，根据生产情况，乙方可灵活安排员工加班或调休。

　　十一、本协议与主合同各一式二份，双方签字后生效，其他未尽事宜由甲乙双方协商后另行补充。

　　十二、协议履行后，单方对协议的个别条款存在争议或异议，除主合同外，内部承包协议引致的纠纷不诉诸法律，由双方或第三方介入进行调解，调解不成的，按份承担各自损失。

　　发包方(盖章)：

　　承包方负责人(签字)：

　　委托代理人(签字)：

　　项目承包成员(签字)：

　　20____年__月____日

　　电梯维保安全协议书 5

　　发包方：_______________

　　承包方：_______________

　　发包方承包方于___________年___________月___________人签订了《___________工程装饰施工合同》(合同编号：___________，以下简称“施工合同”)，因_________________原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。

　　第一条双方一致同意解除施工合同，施工合同于___________年___________月___________日正式解除。

　　第二条施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意(描述对于已经施工的内容、工程材料、临时设施等的.处理方式等内容)。

　　第三条(描述工程款、已付款项等的处理方式)

　　第四条(描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容)

　　第五条因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁(或者约定有利于己方的诉讼法院)

　　第六条本协议一式__________份，每方各执__________份。

　　发包人：___________;

　　承包人：_______________

　　法定代表：_______________

　　法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________

　　签订地点：_______________

　　签订日期：_______________

　　电梯维保安全协议书 6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了使用户安全、正确、方便地使用电梯，保证电梯能正常运行，现经甲、乙双方磋商协定，就甲方所服务的内的电梯维护保养达成如下协议，以供双方共同遵守。

　　一、电梯型号及保养费用

　　二、合同期限及付款方式

　　1月一方欲终止本合同，均应于本合同终止前提前一个月书面通知对方，如双方未曾依上述规定提出终止合同，则必须在合同期满时方能终止本合同。

　　2、付款方式：按月支付，。

　　三、保养等级内容

　　A级保养：保证保养电梯的安全正常使用，定期检查调整个安全部件及各活动部件，并定期进行清理润滑(依据电梯保养周期表内容执行)。提供全天24小时应急修理服务，在维保期内乙方负责免费提供为保证该设备安全正常使用所需要的所有电梯配件更换及维修产生费用(电梯的装修、照明更换除外)，负责实施技监局年检前后的整改工作，并达到质检局的各项年检标准(但年检费用由甲方承担)。

　　四、保养期内甲、乙双方职责：

　　1、甲方职责：

　　(1) 甲方按合同要求按时付款。

　　(2) 甲方应按电梯操作规范，合理、安全、正确地使用电梯，避免出现人为的损坏;

　　(3) 在电梯使用过程中发现故障或异常情况应立即停止使用，并及时通知乙方;

　　(4) 尽可能为乙方人员提供有关保养、维修的各种方便，以便尽快地使设备恢复正常运作;

　　(5) 前述电梯及其附件均为甲方财产，应由甲方负责保管，乙方只负责执行一切有关保养维修服务。

　　2、乙方职责

　　(1) 乙方须向甲方提供营业执照、组织机构代码证及相关的维修许可证、作业人员证等相关复印件(加盖单位公章)，并且在每个电梯中张贴维修人员的电话号码及“乘客须知”提示牌;

　　(2) 以顾客满意为最高目标，提供一流、优质服务;

　　(3) 每月至少两次对电梯进行维护保养;

　　(4) 定期向甲方报告保养设备的运行情况，零部件使用情况，易损件的更换情况，并做好详细记录，每月甲方汇报一次;

　　(5) 提供各部件润滑(运行系统、传动系统)以及整机运行情况检查;

　　(6) 检查调整各项机件及安全保护系统;

　　(7) 指导甲方操作及正确使用设备;

　　(8) 以电梯保养周期表的内容实施保养。

　　五、保养工作中的免责范围：

　　1、在保养合同期内，因甲方人为或恶意造成的安全事故或使用不当引起的零配件及电器元件严重损坏等情况，其费用由甲方承担，并承担乙方的.修理人工费;

　　2、因不可抗力因素如自然灾害、战争或其他公共设施损坏造成的电梯整修和零部件的更换由甲方负责;

　　3、由于现行的适应于电梯设备的法令、法规变化而必须进行的工作，而这种法令法规的变化生效于甲方与本公司签订合同日期之后，对于这种变化，乙方负责及时通知甲方。

　　六、其他

　　1、若乙方在履行本合同过程中因电梯故障造成的任何设备、财产、人员

　　2、乙方应安排有经验的专业人员对电梯进行维修、维护，在维修、维护过程中，因操作不当或疏忽、失职造成人员伤亡的，由乙方承担全部法律责任，及赔偿义务。

　　3、违约责任：甲乙双方任何一方违约，违约方除赔偿守约方因违约造成的损失外，还应承担本合同总标的金额20%的违约金。

　　4、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　5、本合同正本连同附件共5页，本合同及其附件未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　6、本合同一式三份，由甲、乙双方各执一份，雅安市特种设备检验所备案一份，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　电梯维保安全协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：(以下简称乙方)为甲方(以下简称甲方)维修、保养"海景"小区11台电梯。

　　一、保修、维护项目

　　参见附件一："电梯润滑、维护工作计划"

　　二、乙方责任：

　　1、乙方必须按特种设备安全监察规范条例、当地技术监督局的要求管理、维护、保养甲方的电梯，协助办理电梯设备相关合法手续。

　　2、乙方人员应严格遵守甲方的相关规章制度。

　　3、乙方负责每月定期贰次安排技术人员按照国家有关特种设备安全监察规范条例及乙方维修、保养规范，按"电梯润滑维护工作计划"(附件一)的内容及要求对设备进行检查、调整、加油和清洁卫生等工作，每次例行检查由甲方指定负责人签字确认。(该例行检查可以在应急维修后进行)

　　4、乙方负责提供保养工作中所需的润滑油、碎布(主机减速箱油、缓冲器用油除外)。

　　5、电梯正常使用时发生故障，甲方应立即通知乙方。在接到甲方通知1小时内技术人员到达现场进行维修服务。若有特殊情况，双方另行协商解决。

　　6、乙方对设备每半年一次"安全检查"，确保设备必要的检查、测试、调整和校验。"年度安全检查"通常在设备年审前进行，以使设备顺利通过国家主管部门的定期年审(该条款须同时续签保修到期后的保养合同)。

　　7、乙方在保养过程中发现影响电梯安全运行的隐患时，应书面通知甲方整改，必要时配合甲方停止使用该电梯。

　　8、乙方在维修保养中因工作失误造成电梯零部件损坏及安全事故，由乙方负责。

　　三、乙方无需承担责任：

　　1、因不可抗力和人为损坏等导致电梯有所损失、损坏或延误等，乙方不承担责任。

　　2、在合约期间，未经乙方同意，甲方不得擅自或委托他人对设备进行维修整改。否则，由此引起一切后果，乙方无需承担责任。

　　3、如因甲方在合约期内资料、证件等原因而导致设备不能办理年审等相关手续，乙方无需承担责任。

　　四、甲方的责任和需配合事项：

　　1、甲方应及时对乙方按国标及当地监察检验部门要求事项提出的整改意见作出处理，如不按要求加以整改而发生事故及有关后果，由甲方承担责任。

　　2、甲方应按国家要求对电梯设备的资料、证件等，进行归档管理。

　　3、甲方应保管和保护好机房内一切电梯相关设施，保持机房没有障碍物及有足够的'通风设备，禁止任何无关人员进入机房及井道。

　　4、甲方应负责电梯的日常管理工作，指定人员对乙方的维保质量及服务在工作单上签名确认。给予乙方合理充分的停梯维护保养时间并配合乙方开展工作。

　　5、维修保养合同期内，甲方有必要对电梯设备实施改造、修理、更换等工程时，应提前书面通知乙方并征得回复确认函。甲方在工程结束时书面通知乙方对电梯设备进行检查，如发现有影响整梯工作性能的隐患，乙方根据国家的相关标准进行整改，其发生的整改工作及全部费用由甲方向乙方支付。

　　6、设备发生任何故障或意外，甲方应及时向乙方报障，使乙方能迅速到现场进行处理或协助。

　　7、甲方负责维修保养期内电梯的单价大于200元人民币零配件费用及当地监察检验部门定期年审费用。

　　8、每年的定期年审，甲方应在接技监局通知后五天之内告知乙方。

　　五、报修、投诉、服务承诺：

　　1、电梯设备发生故障，甲方应及时拨打乙方维修保养报修电话：1_0，热线服务电话：4三菱21_5。

　　2、乙方不定期进行电话回访咨询客户有关的服务情况，每年两次给用户寄发《服务质量咨询反馈单》，根据客户反映的情况，及时作出处理、调整。

　　3、维保合同期内，乙方在责任范围内对电梯零配件进行免人工费维修、更换。

　　4、甲方如有任何疑问、建议或投诉，请打乙方总部电话：0757-8_3或1_5。

　　六、维修保养费用及支付：

　　甲方应支付给乙方的维修保养费用：

　　序号设备代码使用编号层站台数维修、保养时间保养费用(元)______元/台/月小计

　　合计人民币金额(大写)：肆万零柒佰元整(￥：40700.00元)以上价格包含￥200.00元以下的零部件。

　　1、付款方式：本协议经双方签订生效后，三天内支付乙方维修保养费人民币：贰万元整，20_年2月1日支付余款：贰万零柒佰元整。

　　2、甲方应以汇款支付维修保养费，乙方收到甲款后出具正式发票。

　　3、乙方在实施维修保养服务后，甲方若未按合同规定时间支付维修保养费时，乙方有权停止履行所有义务，由此产生的后果由甲方自行承担。超期三日起计罚金，每日按合同总价的5‰偿付逾期违约金，总罚金不得超过合同总金额的10%。

　　5、其它费用支付时间：

　　电梯需要更换零配件时，甲乙双方确定好价格后，甲方应在更换后叁天内付清零配件购置费用(含节假日)。

　　七、本合同不承担项目：

　　1、电梯土建工程如井道壁、底坑、井道防水，机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理等工作。

　　2、本合同条款及"电梯润滑、维护工作计划"中内容之外的项目。

　　八、保险赔偿：

　　一旦设备发生意外，均由甲、乙双方共同分析，

　　如果由于甲方的使用不当导致意外发生时，应由甲方负责；如果由于乙方维修质量等原因所致，由乙方负责。

　　九、其它：

　　1、甲方要求乙方提供本合同条款及附件内容之外的服务项目时，乙方应以工程协议形式在经甲方确认后再提供服务。

　　2、维修保养合同期内，甲方需要增加电梯的功能时，双方应另行签定协议由乙方以优惠价格提供服务。

　　3、维修保养合同期内，若国家实施或修订有关电梯标准而需对电梯进行改造时，双方应另行签定协议由乙方以优惠价格提供服务。

　　4、维修保养合同期内双方发生争议时，应优先协商。如协商不成，任何一方可依法向当地人民法院起诉。

　　5、本维修保养有效期为壹年。(以合同有效签章日起顺计)

　　6、如任何一方需终止合同，必须提前30天以书面形式通知对方以达成终止合同协议。

　　7、本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　8、合同附件为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。

　　9、本合同双方签字盖章后即发生法律效应。

　　10、合同履行完毕后，自动终止。

　　11、根据目前海景电梯的运行状态，乙方必需有专业人员将所有电梯调整至最佳使用状态并由甲方组织专业人员进行验收，待验收合格后，甲方按本协议规定按期支付剩余电梯保养费用。甲方验收前如需更换电梯零件经双方协商后方可更换。

　　甲方单位：

　　乙方单位：

　　联系人：

　　电话：

　　签订日期：

　　电梯维保安全协议书 8

　　甲方：

　　乙方：

　　立委托保养契约人___（以下简称甲方）兹委托___（以下简称乙方）负责___项目电梯日常保养事务，双方同意订立契约，议定条款如下：

　　一、保养电梯明细

　　电梯名称

　　台数

　　保养时间

　　价格

　　1台

　　免保

　　二、保养期限

　　此电梯免费保养服务将于安装验收合格证之日起至下一年度合格证到期日止，至安装合同期免保暂定___年。如双方对本合约期满后续约有异议时，应于合约有效期满前30天内以书面方式通知对方。

　　三、保养方式及服务范围

　　1、乙方对电梯进行每月二次例行保养，确保电梯不超15个工作日内进行一次全面维保，监督电梯运行安全的良好状态，包括定期性调校，清洁润滑，加注油脂，检查所在电梯井道、机房、轿厢的线路、机器部件的正常运行状态，机房及底坑的清洁卫生。每次检查必须认真填写电梯保养记录。甲方签字监督。

　　2、保养时间依国家规定之上班时间实施。

　　3、乙方对电梯提供24小时紧急故障处理服务，接到甲方紧急故障电话后立即派人赶赴现___场。（24小时服务热线：400-0183386）

　　4、向甲方有偿提供所有备品配件及部品更换。

　　5、非本合约服务项目或经甲方要求的其他非维保工作，乙方将以发票方式向甲方收费。

　　6、乙方负责配合甲方通过政府部门的年度安全检查。（非保养原因导致的整改费用另计）

　　四、甲方责任：

　　1、乙方在保养或维修时，甲方应给予工作及出入之方便与配合。

　　2、为确保维护自身利益和电梯品质，甲方应采用正厂指定使用之零配件及润滑油类。如因使用之零部件与原设计规格不符而造成之后果，由甲方自行负责。

　　3、保养期限内，甲方在未得到乙方同意前，不得准许任何人对电梯进行任何装修、翻新、修理、更换、调整等作业，并防止非乙方雇员或特别授权人员进入机房等任何电梯的非正常使用区域。否则乙方对电梯的运行不负任何责任，且有权通知甲方立即终止本合同。

　　4、甲方应依照第三条之约定支付费用，否则乙方可自行终止保养契约，并不负责一切安全与备品提供之责任。

　　5、政府年度安全检查所产生的费用由甲方自行支付。

　　6、甲方有义务提供设备的安全，并按安全要求执行法律义务和安全措施。

　　五、乙方责任：

　　1、必须按照本合同约定，参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。

　　2、维修保养人员应遵守当地法律法规及甲方的各项规章制度。

　　3、乙方自备各种专业维修工具，但不包括软件操作工具。

　　4、因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失的，应负相应直接损失赔偿。

　　5、接受甲方对合同范围内的'工作质量、进度、方法、安全、记录等监督检查。

　　6、凡合同期内的设备，如因维保质量未能通过定期检查（年检）的，发生的复检费用由乙方负责（不包括乙方提出不合格项而甲方未修改的项目）。

　　六、本合约不包含之项目

　　1、任何由外力损坏、人为造成、不可抗拒力（包括战争、火灾、雷击、水浸引起的氧化腐蚀）等其他不属于保养范围所引起的费用由甲方负担。

　　2、各种因国家或政府机关命令、要求而修改的设备，或增加新标准附件的工程。

　　3、电梯的中、大修及涉及曳引机、控制柜、轿厢、钢丝绳、导轨系统的拆卸检查维修。

　　七、服务费用变更

　　1、服务期限内，由于材料费，劳务费或其他费用价格发生变化，使本合同服务内容或费用发生改变时，经双方协商后应于变更。

　　2、服务期限内，甲方需要增设设备功能时，双方可另行签订修理合同，乙方应给予价格优惠。

　　八、其它

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行达成协议。

　　2、本合约电梯若发生任何意外事件或纠纷，双方无法解决时，可向甲方所在地人民法院申请裁决。

　　3、乘客及第三者（包括人、物）的保险由甲方负责，乙方不负责任何非保养引起的任何意外。

　　4、本合同一式共叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，本约所有附件均不可分割，享有同等效力。

　　5、本合同自签字盖章之日起生效，文字如有删改，未经双方同意签章者，无效。

　　甲方:

　　乙方:

　　单位名称：

　　公章：

　　法定代表：

　　或授权代理人签章：

　　签定日期：___年___月___日

　　单位地址：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　电梯维保安全协议书 9

　　订合约人：(以下筒称甲方)

　　____有限公司(以下简称乙方)

　　第一部技术条款

　　感谢您选择我们____有限公司的服务，同时也感谢您为我们提供了显示湖北华菱奥机电工程有限公司实力的机会。

　　有限公司以

　　第一章服务设备明细

　　为确保电梯质量，延长电梯使用寿命，我们建议对您的电梯进行全面、持续、规范维护保养服务，这种服务将于___年___月___日开始。您的电梯明细及服务费用为：

　　第二章有限公司服务内容及责任

　　一、维护内容

　　1.1每二周例行保养内容; 1.1.1每层厅门门锁、靴块; 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6轿顶安全开关是否可靠;机房控制柜子、原件查看;底坑极限开关是否有效;每月例行保养内容;主导、小导加油;门槽灰尘清理;检查轿厢导靴是否完整;查看每层呼梯显示是否正常;每季度机房对主机、控制柜进行注油和清洁;轿顶上所有安全装置和检查调整;检查及平衡曳绳张力和清洁;

　　2.3.7检查机房控制柜、主机、所有电器、开关; 2.3.8查看每层外呼、楼层显示器是否正常;

　　2.4当电梯发生故障时，接到客户通知，我们派遣技术人员2小时内到现场进行紧急处理。

　　第三章______有限公司的责任

　　一、积极配合客户通过年检;负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。

　　二、自行配备工作所需的工具及设备。

　　三、将随时听取客户的反馈，对不正常的运行状况做以认真分析及纠正。

　　四、保修期间，因乙方责任引起的电梯事故由乙方负责。

　　第四章免责条款

　　一、因非乙方的责任导致电梯设备丢失、损坏，合同履行的延误，以及甲方或第三方的损失，乙方不承担任何责任。

　　二、因甲方未及时处理本公司所提合理的.建议所产生的事故或合同终止期间产生事故和损失的，乙方不承担责任。

　　三、出现紧急报修的情况，甲方要未予及时直接通知本公司而导致现场故障排除措施的延误及扩大的损失，对于扩大损失的部分本公司不承担责任。

　　第五章客户责任

　　一、甲方有义务提供有关电梯及其运行的准确消息和基本情况。

　　二、甲方应按本公司设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖风气，按温度的要求做好通风，并协助本公司电梯工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

　　三、甲方有义务依据相关法律、法规和安全惯例，提供设备的安全设施以及保安服务。

　　四、由甲方负责办理电梯年检的申报工作并支付年检费用，如一次不能达标，复检费由乙方承担，直至技术监督局发证为止。

　　第六章付款方式

　　付款方式：。

　　第七章

　　本合同有效期为年，时间从至。经甲乙双方签章后即刻生效，壹式贰份，甲乙双方各执壹份，未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　电梯维保安全协议书 10

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　甲乙双方于年月日签署了《______协议》(以下简称为“原协议”)，现经双方协商一致，就提前终止原协议相关事宜达成如下条款：

　　第一条合同终止

　　1、双方一致同意，“原协议”于年月日提前终止。

　　2、双方一致确认，就原协议终止，互不产生违约责任。

　　第二条服务问题

　　1、本协议签署生效后甲乙双方不存在关于新三板股份改制、新三板挂牌等相关合作和财务顾问关系。

　　2、本协议签署生效后甲方可另行聘任其他任何公司或机构担任与乙方在“原协议”中担任相同或类似的角色，甲方无需履行“原协议”并无需承担由此给乙方造成的相关损失。

　　3、本协议签署生效后甲方仍可与______律师事务所、______会计师事务所保持合作关系，乙方无权干预。

　　4、协议提前终止后，甲乙双方签订的'《______保密协议》中第3、4、5、6条仍需严格遵照执行。

　　第三条费用问题

　　1、甲方已向乙方支付人民币______元(大写：______万元)已涵盖在本协议约定的终止日之前甲方应付乙方的全部费用。

　　2、本协议生效后甲方无需再向乙方支付任何费用(包

　　括但不限于股份改制财务顾问费用、新三板推荐挂牌费用等其他费用)

　　第四条争议解决

　　1、因本协议所引起的有关争议，双方应友好协商解决;

　　协商不成应向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

　　第五条其他约定

　　本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，本协议一式二份，由双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_______(盖章)

　　乙方：(盖章) _______

　　代表人：_______(盖章)

　　代表人：(盖章) _______

　　日期：_______

【电梯维保安全协议书】相关文章：

电梯维保毕业实习报告（通用10篇）05-21

电梯维保年终工作总结05-25

电梯维保年终工作总结范文02-06

电梯维保个人工作总结（通用8篇）12-19

电梯维保年终总结（精选10篇）03-07

维保工作总结10-22