安装承包合同精选15篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同的法律效力与日俱增，它可以保护民事法律关系。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的安装承包合同，欢迎阅读与收藏。
安装承包合同1
合同编号：________________
发包人：__________________（简称甲方）
承包人：__________________（简称乙方）
签订地点：____________________________
签订时间：________年_______月_______日根据我国《合同法》的规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称：（________网络安装工程）
2、工程地点：____________
3、承包范围和内容：________________
4、工程项目计划批准单位：________________
5、工程造价大（写）：________________
（具体设备名称、数量和价格见附件）
二、权利、义务和责任
（一）发包方
1、本合同签订后____天内向乙方提交网络工程许可证。
2、____年____月____日前，甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案，双方签字后作为本合同的附件。
3、____年____月____日前，甲方负责接通施工现场总的施工用水源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。
4、本合同范围外的工程费用由甲方承担，如电源线路、设备操作台等。
5、甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求（品牌、规格、型号），有权要求乙方予以更换。
6、甲方负责对网络设备的日常维护（如耗材更换、清洁设备卫生、硬件和软件设置等）。
7、甲方应为乙方的施工创造条件，凡因甲方原因致使工程延期，如________等等，则应赔偿乙方由此造成的经济损失。
（二）承包方
1、本合同签订后____天内，由乙方按设备清单采购全部硬件设备。
2、乙方负责网络布线，所需时间为____天。
3、乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作，所需时间为____天。
4、乙方不得安装与本合同不相符的`设备，否则应负责更换，由此造成工程延期的，应向甲方赔偿实际经济损失。
5、乙方对安装的电脑设备实行年免费保修，其它设备年免费保修，具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡；免费保修期满后的设备维护只收取成本费用。
6、乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决；对非明显的硬件故障，由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。
7、乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时，应迅速、及时地解答。
三、工程期限
自____年____月____日至____年____月____日止。
四、工程质量
本工程质量应达到的要求是________________________________
五、工程验收
由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组，以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据进行验收。
六、工程价款的支付与结算
1、本合同签订后____天内，由甲方支付工程造价的____%给乙方；
2、乙方采购全部设备并经甲方验收后____天内付清剩余款项；
3、甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。
七、施工与设备变更
甲方需要设备或者改变施工线路，如果设备已经采购或者线路已经布置完毕，则必须征得乙方同意；如果前述行为尚未发生或者部分发生，则由双方另行协商处理，并由甲方赔偿乙方的实际损失（包括退货费用、差旅费、人工工资等）。
八、违约责任
1、乙方违反本合同第二条第（二）款及第三、四条约定，则由乙方负责无偿修理或者返工，并偿付甲方违约金____元（按工程款项______%-______%计算）。
2、甲方违反本合同第一条第（一）款约定，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的经济损失____元。（指购买设备积压损失、运输费用、差旅费、人工工资等）。
3、甲方违反本合同第六条约定，以及收到乙方送达的验收通知书____天后不进行验收的，则偿付乙方逾期付款赔偿金（按每日万分之________计算）。
4、甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
九、其他约定
甲方后期新增设备及其工程施工，由双方另行协商。
十、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按________种方式解决
1、提交________仲裁委员会仲裁；
2、依法向________人民法院诉
十一、本合同一式两份，双方各持一份
十二、附件
网络设备清单；________________
网络布线方案；________________
上述附件均为本合同的组成部分。发包方（签章）：__________承包方（签章）：_________
法定代表人：______________
法定代表人：_____________
委托代理人：______________
委托代理人：_____________
住所：____________________
住所：___________________
开户银行：________________
开户银行：_______________
帐号：____________________
帐号：___________________
电话：____________________
电话：___________________
邮政编码：________________
邮政编码：_______________
________年______月______日
_____年______月______日
安装承包合同2
甲方：______________
乙方：_____________________________
甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，为了明确双方的义务和责任，特制定此协议。签字即表示同意以下条款。
1、进场工人必须穿公司统一配备的工作服，不许光背、穿拖鞋，上岗后要明确。
2、当天的工作量，认真工作、服从分配，端正态度。保质保量完成当天的任务。按照施工标准合理使用原料，确保施工安全，注意工地清洁。
3、要树立良好的职业道德和劳动素质，与业主交流态度热情端正，言语清楚。无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否则按处罚条例处罚。
4、在施工中如有新客户上门咨询，或者参观工地，应马上停下手中的活并热心讲解能够留下业主电话或者最后成单者，享受奖励。
5、惩罚条例：
1)穿拖鞋、光背，第一次罚款50元，第二次将扣除30%的工程款。
2)不按照施工标准施工者，一次性扣除单项工程款的50%。
3)遇到业主投诉者，第一次警告，第二次罚款100元，第三次直接开除。与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的`所有工程款。
6、奖励制度：
1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励200元;连续半年达到以上标准者奖励500元
2)态度端正，服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元，书面表扬者奖励100元
3)对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话，累计达到5个，奖励100元，成单后视工程量另奖励200—20_元不等。
7、工程支付方法：
1)工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次。
2)工程施工完工，单次工程验收结束后10天左右支付40%左右工程款。
3)工程单次验收结束后100天支付25%左右的工程款。
4)余5%工程款一年后支付。(维修基金)
备注：
甲方签字：_______乙方签字：_______
____年____月____日____年____月____日
安装承包合同3
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一： 工程名称：克拉中心
二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁
三、工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;
(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。
六、工程承包方式：
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付：
1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。
2、工程进度款支付节点：
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。
3、工程结算款支付：
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的`不予计取)
4、保修金支付：
剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度
1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
安装承包合同4
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。
一、 工程项目 工程名称： 工程地点：
二、 承包范围和内容：图纸设计中的户内地暖工程，包括分集水器、地暖铺设部分及混凝土保护层的浇筑，附表一作为本合同的补充内容。
三、 工程价格：结算价格为/平方米。地暖施工完毕后，甲乙双方共同以施工图纸测算地暖实际施工面积。
四、 施工准备
1、 本合同签订
2、 本合同签订
五、 工程期限
工程期限为 天，自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日竣工验收如遇下列情况，经甲方现场签证后，工期相应顺延
1、按施工准备规定，甲方不能提供施工现场(经乙方和有关方验收不符合施工条件要求)，障碍物未能清除、影响进场施工
2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度
3、不属于包干系统范围内的重大设计变更、设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度 在施工过程中如因停电、停水影响正常施工未按合同规定拨付工程款等原因而影响施工 人力不可抗拒因素造成的工期顺延
六、 工程质量
1、本工程质量经双方研究要求达到 ℃)和图纸设计要求 。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工，并接受甲方派驻工程代表的监督。
3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
(1).由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定合格后方可用于施工;
(2).由甲方和土建方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料的改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方派驻工程代表签证后方可用于工程。
(3).乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监理方等进行结构中间验收;
(4)乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;
(5).工程竣工后，乙方对工程进行保修一年，保修时间自通过竣工验收之日算起。
七、 工程款的支付与验收
以每栋楼为一个接榫单位，材料进入现场甲方七天内支付总工程款的 %，该楼栋地暖施工完成后七天内支付总工程款的 %，验收合格后七天内再支付 %，剩余的%作为质量金，质保期满、且无质量问题后一个月内全部一次性付清。
八、 双方权利和义务
1、甲方
(1)提供达到施工条件的'平整地面并清空地面物品，提供符合施工条件的水源、电源，保证室内施工的标高控制线。
(2)负责协调总包及其他施工单位关系。
(3)提供地暖图纸等相关文件。
(4)提供材料存放场地。
(5)监督工程质量和施工进度，负责材料进场验收、隐蔽工程及工程竣工的验收。
(6)协调相关单位保护乙方已施工完成的部分。
(7)向乙方提供本工程监理单位及总监、专业监理工程师的联系方式并书面明确其职权。
(8)甲方有权对乙方进场的不合格材料予以退场，所发生费用由乙方自己承担。;
(9)当甲方发现施工质量不符合要求时，有权要求乙方返工，所发生费用由乙方自己承担。
2、乙方
(1)委派为现场代表，负责与甲方和各施工队协调沟通。
(2)开工前编制施工组织设计或施工方案，报甲方、监理方审核批准。
(3)在工程中要使用双方确定的地暖材料，不得擅自变更。
(4)保质保量完成本工程施工。
(5)对施工人员进行安全教育，不得违章作业，由此引发的安全事故均由乙方承担一切责任及费用。
(6)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。
九、竣工验收
1、根据《JGJ142-20_地面辐射供暖技术规程》、图纸设计进行验收及甲乙双方约定的其他要求进行验收
2、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续;
3、乙方负责系统的调试运行正常，交付甲方使用。
4、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。
5、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除;发生紧急抢修事故(如管材管件漏水等)，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任方承担，因产品本身质量缺陷造成的事故，费用由产品供应方承担
十、违约责任及争议解决方式
本合同签订后，双方不得无故违约，否则，违约方须赔偿对方的一切经济损失，合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时可提交仲裁机构，按合同法有关条款执行，或向法院提起诉讼。
十一、附则
1、本合同签订时，甲、乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，报送监理部一份，备案一份。本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验，结清尾款。保修期满后自然失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
安装承包合同5
小区、公路、学校、公司..几乎处处都能看到路灯，路灯一般都会承包给路灯公司来维护，那么与路灯公司签订的合同范本怎么写呢?下面小编为你介绍：
需方(甲方)：
供方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同：
一、工程项目
1、 工程名称：
2、 交货及安装工程地点：
二、项目总造价
1、本路灯项目含税总造价为人民币：
2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的'工程除外)。
三、款项支付
1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。
2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;
3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。
4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金。
四、供货及安装：
1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装。
3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。
五、安全责任
乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。
六、维修保养
本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;
七、违约责任
甲乙双方互相协商解决。
八、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
九、其他约定事项：无。
供 方
供方(章)
单位地址：
法定代表人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
年 月 日需 方
需方(章)
单位地址：
法定代表人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
年 月 日
安装承包合同6
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲乙双方本着平等、互利的基础上，经协商达成以下协议：
一、 工程名称：金桥社区住宅楼
二、 工程地点：南坊
三、 安装范围：
1．400A空气型母线槽200米，分三栋楼。
2．插接箱63台，始端箱3台。
乙方负责从配电室始端箱起至每栋楼21层终端之间，所有的弹簧支架固定、接头连接、始端箱及插接箱固定（插接箱及始端箱内不用连接出线部分）。
四、双方责任及要求：
1．甲方负责按时将货物运至工地，由乙方负责卸车、二次搬运及其他所有安装工作。
2．乙方须严格按照甲方要求及相关施工规范施工，并做到文明施工、安全施工。
3．乙方须投入足够的'人力、物力、资金，保证工期。
4．对于因乙方自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场杂乱等产生的损失及各种罚款，均由乙方承担。
5．本工程所有费用已包含在双方约定的工程总价款内，甲方不再支付其它任何费用。
五、安装工期：
自施工之日起 10 日内全部安装完成。
六、工程总价：
小写： 11000元，大写：壹万壹仟元整 。
七、付款方式：
八、本协议一式两份，双方各执一份
双方必须严格执行，如有一方违约赔偿对方所有损失，本协议未尽事宜，由双方协商解决，如有协商不成，由兰山区人民法院仲裁委员会仲裁。
甲方： 乙方：
委托人： 委托人：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
安装承包合同7
发包方（以下简称甲方）：
法定代表人：
住所地：
承包方（以下简称乙方）：
法定代表人：
住所地：
根据《_____》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：__________________________________________________________。
二、工程地点：__________________________________________________________。
三、施工工期：__________________________________________________________。
四、工作内容
1、施工准备工作
根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。
2、土方清基及回填工作内容
（1）清基：配合土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方（包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作）。
（2）垫层：垫层的平整、夯实。
（3）配合土方施工单位的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。
（4）配合基础施工的其它部分工作。
3、工程工作内容：
（1）施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前准备工作。本工程采用商品（少量零星构件采用现场自拌），输送泵。
（2）搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采用商品，免除该项目工作内容。
（3）振捣：的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等（甲方提供试验员）。工程提前30分钟做好准备工作。
（4）运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品场内外全部水平、垂直运输。采用商品时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采用何种方式，均包括一切配合用工。所有材料不计二次转运费。
（5）清理：浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查标高及轴线控制；浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的；清理或清洗振动器、_____、输送管、料斗、滑槽、配料场；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模及修补，处理缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
4、模板工程（含木制工程）工作内容
（1）准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前准备工作。
（2）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。
（3）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。
（4）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。
（5）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
（6）运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。
（7）清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷_____剂（每周转一次刷一次）；支、拆模后清理区域范围内所有木屑、废渣等垃圾；拆除最后一层结构模板后，要把所有附着铁钉起干净并卸下钢管上所有的夹具、扣件，施工前、后、所有材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。
（8）对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。
（9）其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固；清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并及时用水清洗；浇捣过程中派专人看模、随时调整、加固模板。
5、钢筋工程工作内容
（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。提供准确的钢筋计划，领退料具，做好施工前的准备工作。
（2）制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
（3）绑扎：
a．清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。
b．捣制构件包括安放垫块；预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。
c．搭、拆能保证安全及施工需要的所有自用操作脚手架。
d．钢筋接头如按设计要求采用电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。
（4）运输：包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。
（5）清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝；钢筋绑扎完毕后，要卸下所有自用操作架钢管上的夹具、扣件；施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。
（6）其它工作：配合甲方以及其它工程工作。
6、砌体工程工作内容（本合同不包括在内）
（1）施工准备：熟悉施工图纸，编制砌体材料计划，报甲方技术负责审核。施工料具准备等砌体施工前的全部工作。
（2）材料准备：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
（3）砌筑：各类砌体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。
（4）养护及验收：保证7天的湿润养护砌体验收配合（包括养护的覆盖物品等）。
7、脚手架工程工作内容
（1）场内材料搬运，搭设、拆除内外砌筑架、浇灌架、安全通道、材料运输道，改架、架料保养、挂安全网，拆除的材料分类堆放等全部操作过程。
（2）运输：包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
（3）清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。
8、材料装卸、领用及保管
（1）所有到场材料的卸车，及出场材料的装车。
（2）乙方按甲方现场材料领用管理办法办理材料领用手续。
（3）甲方采购租赁的钢材、架管、扣件，应达到国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。
（4）其他单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。
（5）领用的材料由乙方负责保管。
五、承包方式
包工、包辅助材料（框架主体内）、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：
1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。
2、包辅助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供应钢材、水泥、商品、黄砂、石子、石灰外，其它所有一次性工程消耗用材全由乙方采购，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量（按图计算量加规定的损耗率；损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率）进行领用，超领用部分由乙方承担费用。
3、周转材料由甲方根据工程需要提供给乙方使用，乙方应按需下料，如发现乱裁、乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款________元；发现偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。
4、包设备及配电箱柜的维修保养费用：本工程根据工程需要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、搅拌机外的所有到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及维修全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只提供现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方提供。
5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的所有小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。
6、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方______元的处罚。
7、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。
8、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。
9、包质量目标：确保一次交验合格。
六、承包费用
1、甲方在签约前三天收取乙方______万元的履约保证金。
2、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、安全及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。
（1）建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为____元。
（2）此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供应，此价格中包括了对拉螺杆使用过程中所有工序的全部费用。
（3）此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。
（4）此包干价包括了除搅拌机、塔吊、施工电梯、泵车等机械外的工程施工过程中的全部机具及工具的费用。
（5）本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。
（6）本包干价包括了现场安全、文明施工及CI配合用工费。
（7）合同规定整体清包部分不存在计时工。
（8）本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。
（9）本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。
（10）如甲方根据需要确定外脚手架采用升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包部分脚手架费用。
七、结算及付款方式
1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。基础出±0．000（一层底板浇筑完）、1区完工结算一次；三层裙楼顶板完结算一次；塔楼部分每六层结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%，剩余保证金在最后一次结算后全额退回。按量提供申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、安全、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报项目经理签字后，由项目合约部进行结算。（如施工方案有变，按施工进度情况酌情解决）
2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。
3、付款方式：每次结算完成后的__日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的__%，主体结构结束后____天内付款达到__%。余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后无质量维修__个月内付清。乙方自身原因承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。
八、施工质量
1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍协助其返工，返工费用由乙方承担，并罚款_____元/次。
2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后乙方根据甲方要求先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可用书面形式申报甲方质检员验收，对不进行自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款___元。
3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的'，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款_____元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。
4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。
5、项目质检员按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收，要求所有分项工程必须达到国家规定标准。
九、施工安全
１、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组_____安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。
2、塔吊、钢筋木工加工设备、搅拌机操作人员必须是熟练工。
3、乙方必须定期做好班内安全教育，对人员逐一登记，填好安全教育表、试卷。使班组人员均有很强的安全意识，并作好教育记录。
4、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
5、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小安全事故（除第三方原因）由乙方负全部责任，并承担所有由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故，甲方协助乙方追究第三方责任。
6、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成，造成安全伤亡事故或造成他方人员伤亡事故，医疗费、补偿费用均由乙方承担。对于产生严重后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。
十、文明施工
1、施工期间，应加强班组内部文明施工教育。
2、乙方须严格按照甲方企业CI形象要求保持生产、生活区域内的环境整洁每天派专人清理，并接受甲方检查。
3、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必须在甲方指定的地点，且整齐、井然有序。
4、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有人工从乙方结账单中扣出（按____元/工日扣除）。
5、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为（打架每人次罚款_____元，其他每人次罚款____元）。
十一、甲乙双方职责
甲方职责：
甲方指派________为现场负责人。
1、甲方为乙方提供生活和生产临建（只提供材料，搭设由乙方负责）。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋；生产临建包括钢筋棚及木工棚等。
2、乙方员工上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证费用由乙方承担。
4、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
5、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。其余小型机具设备均由乙方自行负责。
6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。
7、甲方按合同的约定及时给乙方结算及支付劳务费用。
8、负责配备安全防护设施（安全帽等劳保用品由乙方负责）。
乙方职责：
乙方指派_____为现场负责人，并配备项目技术工程师、安全员、质检员、测量员等管理人员____人以上。
1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。
2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。负责编制实际使用的工程材料及周转材料计划，并在使用前一周书面报甲方。
3、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其他要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
4、按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具，必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿
5、乙方在施工中要注意材料节约，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值___倍罚款。
6、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，不准随意而行。
7、配合甲方做好隐蔽工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。
8、负责控制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置控制点。
9、承担因工伤事故所发生的所有费用（以本合同第九款5项为准）。
10、配合其它工种的工作，不得因乙方原因造成其它工种的返工。
十三、其它事项
1、签定劳务合同时，乙方必须将拟进场人员造册上报甲方，乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件____份，照片___张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在___天内向甲方提供变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与花名册不符，每人罚款____元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不论原因，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方承担。并按约定进行处罚。
2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及生产区。违反本约定罚款____元/人次。
3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假或未委托代理负责人，每出现一次罚款____元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日）均不得擅自离开岗位，否则每发现一人次罚款____元。节假日乙方人员不得减少，每减少一人，罚款____元。
4、乙方施工过程中，应妥善安排施工进度计划，按本合同要求按期完成各分项工程。如总工期提前，每提前1天奖励现金____元，每拖延1天罚现金____元。施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款______元。
5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。
6、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。
7、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2－3个月的生活费。
8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。
9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。
10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过24小时延误且确有部分人员无法另行安排调剂期它工作，经甲方确认后给予实际误工人员每人每天___元的生活费。
11、所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，安全帽、工作服（如果需要）由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。
12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。
13、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。
14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。
15、因业主资金不到位或其它原因，致使工程停、缓建，甲方在确认后____天内及时给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为:（______），根据乙方所完成的工程量中的人工工日数量，按_____元/工日．乙方在结清款项后必须及时清退员工。
十四、附则
1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。协商不成或一方违约的可提请______________委员关于_____或_________法院裁决。
2、本合同一式___份，甲、乙双方各执____份，_____份，均具有同等法律效力，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。
甲方：
法定代表人：
日期：
乙方：
乙方代表：
日期：
安装承包合同8
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合同协议条款
工程名称：
立约单位：
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：
工程地点：
工程面积及高度：
工程内容和承包范围：
招标工程中标通知书号：
承包方式：
二、工程性质（指新建、扩建、改造等）：
工程建设批准文号：
三、质量等级：
四、合同价款：
合计人民币： 元，金额大写：
第二条施工准备
一、发包方（甲方）
1、在本合同签定后1天内提供完整的施工图纸3份，消防管理部门对施工图纸的审批意见复印件1份；
2、组织甲乙双方、监理方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并作好共同签署的交底会审纪要，在2天内分送相关单位，如遇设计变更，应在3天内提供修改施工图2份；
3、在乙方进场施工前（以甲方收到进场通知单为准）3天内，负责接通施工所需的水源、电源（包括水表、配电箱），并应满足施工用水、用电量的需要；
4、负责提供材料/机械设备的堆放场地，并应满足存放条件。
二、承包方（乙方）
1、按时参加甲方组织的施工图纸交底会审；
2、负责施工现场的临时设施，水电管线的敷设、管理、使用和维修工作；
3、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
4、编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，设备/材料进场计划，用水、用电计划送甲方。
第三条工程期限
一、根据国家工期定额和甲方使用需要，商定工程总工期为__天（日历天），自__年__月__日开工至__年__月__日竣工并符合验收条件。
二、开工前___天，乙方向甲方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。
1、按施工准备规定，甲方不能提供施工场地，水源、电源未接通，影响进场施工；
2、甲方认可的不属于包干系数范围内的重大设计变更影响施工进度；
3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；
4、非乙方原因由于监理签证不及时而影响下一道工序施工；
5、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程设备、材料的供应和验收
一、本工程设备、材料由乙方按要求采购。乙方保证所购设备符合设计及消防规范要求的质量、规格和性能。
二、交货方式：乙方负责运送至工地指定地点，费用由乙方承担。
三、货物在到达交货地点前的运输过程中，如发生包装、货物受损、丢失、随货资料受损丢失等一切因素引起的质量问题，由乙方负责处理，费用自担，由此引起的工期延误、损失等由乙方负责。
四、在设备到达安装地点，乙方应通知甲方及时组织检验组进行检验，检验组由甲方、乙方共同组成。检验标准为外观完整性检查，如发现设备的外观损坏及证件不齐全，甲方有权要求调换、补齐。由此引起的甲方损失由乙方承担；如果甲方接到乙方验货通知10天内不进行检验，则视为符合合同要求，乙方可以进行安装。设备的质量检验以系统完成过程中及完成后的各种压力检测、密封性检测、系统试验及消防部门检测、验收为准。
第五条工程价款的支付与结算
一、乙方的银行名称和帐号以合同为准。如乙方改变了其银行名称和帐号，应在付款到期日期30天前以书面形式通知甲方。乙方如不能即时告知甲方其正确的银行信息，则需承担由于支付延误而产生的一切损失。甲方和乙方自行承担各自的资金拨转费用。
二、工程合同款支付
1、工程款预付：工程合同甲乙双方签订后，甲方应在7日内向乙方拨付合同总价款的20％作为合同预付款项。
2、本工程按施工进度拨付工程款，主管道完成后付合同价的30%，整体工程完工后付合同价的30%，验收合格后付合同价的10%，审计决算后付合同价的5%，余款5%待一年质保期满后7日内一次结清。
三、乙方在工程竣工交验合格后，向甲方提交工程结算文件，甲方在接到结算文件后30天内审查完毕，如到期未提出书面异议，视为甲方审查完毕。
四、甲方预留合同总价或决算总价 %作为质量保证金。质量保证期满后7日内由甲方将质量保证金一次性支付给乙方。
第六条工程质量
一、本工程质量经甲乙双方研究要求达到： 通过消防验收。
二、乙方必须严格按照经消防管理部门审批的图纸、说明文件和国家颁发的消防工程施工验收规范、标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1、须按经甲方审定的施工方案精心组织安全文明施工，预防和杜绝事故的发生；
2、必须遵守工地现场各种工作及管理制度；
3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表、监理方检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并将评定结果报甲方及监理方；
四、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日起 个月。
五、在保修期内，若出现质量问题，属甲方使用不当造成的，乙方负责修复，费用由甲方承担。属设备质量及安装施工原因造成，乙方负责修复，费用自担。
六、乙方负责终身维修，保修期满后，甲、乙双方另签维护合同。
第七条施工与设计变更
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出的会议纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，如发生增加费用或延长工期，甲方应及时签证确认，或改变合同总价，或纳入工程结算。
三、如甲方改变建筑内部结构或提出设计变更，甲方应以书面形式通知设计单位作出正式变更设计，并报消防建审部门取得批准后方可转交乙方按变更后的图纸文件进行施工，如发生工期、费用的增加，按第七条第二款执行。
四、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、监理方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值由甲方按国家规定比例分配。
第八条工程验收
一、施工过程中隐蔽工程中间验收，乙方在自检合格后，通知甲方现场代表和工地监理参加。验收合格，甲方代表及监理方在验收记录上签字，乙方可进行下一道工序；验收不合格，乙方负责修理后重验。如甲方在接到验收通知24小时后，拒绝验收或拒绝签字，视为甲方已验收合格，乙方可进行隐蔽或下一道工序。
二、工程竣工后，由乙方发出竣工通知书、验收申请书，并备齐工程竣工资料一式肆份，一并提交甲方。
三、工程验收由甲方组织当地消防主管部门、设计单位、消防施工单位共同进行，经当地消防主管部门验收合格或视为合格后，甲方应及时办理验收签证手续。
四、工程竣工验收后，甲方方可使用。
第九条 违约责任
乙方的责任：
一、工程质量不合格，负责无偿修理或返工，造成逾期交付的'，按合同总价的千分之一偿付违约金。
二、工程工期不符合合同约定，造成逾期竣工原因由乙方造成的，按合同总价每月千分之一偿付违约金，如造成了甲方的实际损失，承担赔偿责任。
甲方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
第十条纠纷解决办法
合同在执行过程中如发生争议，由当事人双方及时协商解决。协商不成，属工程质量问题由当地消防主管部门仲裁，商务纠纷由工程所在地仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第十一条 不可抗力
一、如发生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的时间可根据事件发生的时间长短延期进行。
二、受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生后7天内，尽快以电传或电报的方式通知其他各方，并用挂号信邮寄由相关的主管当局签发的证书，以便其他各方审查、确认。
三、受不可抗力影响的一方，应尽快以电传或电报的方式告知其他各方，并用航空挂号信确认不可抗力事件的终止或消除。
四、如果不可抗力的影响持续超过1个月，一方应与其他各方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。如果不可抗力的影响持续超过3个月，任何一方都有权终止全部或部分合同。
第十二条 侵权责任
一、乙方保证，本合同系统和合同技术所涉及项的专利、著作权、注册商标或其他任何知识产权在转让于甲方前后均无任何瑕疵。
二、甲方因正常使用合同系统或合同技术而造成对第三方的专利、著作权、注册商标或其他任何知识产权的侵权，从而导致被采取行动或索赔，乙方应承担所有知识产权瑕疵造成的责任，并赔偿由此而造成的一切损失，同时乙方将及时采取以下措施：
1、为甲方及其客户争得按当前方式继续使用系统的权利；
2、免费替换或修改系统以使其不再导致任何侵权，同时保证替换或修改过的系统至少应保持与原系统相当的功能；
3、平息纠纷或为因甲方继续使用系统导致的进一步索赔及诉讼进行辩护；
4、如果此类补救不合理或不经济，甲方可要求返还系统，并可要求乙方退还给甲方购买款。但由此给甲方造成的损失，甲方有进行索赔的权利。
第十三条 税金
赋税应根据中华人民共和国法律由被征税方支付。
第十四条 附则
一、双方确认的合同附件 份，为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。
二、本合同一式4份，其中正本2份，副本2份，甲方持正本1份，副本1份，乙方持正本1份，副本1份，并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。本合同有效期至双方合格履行完合同规定的责任义务，结清合同款项后自动终止。
三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为合同的补充合同。
第十五条 乙方的银行名称和帐号
开户银行名称：
帐号：
甲方：
乙方：
法人代表或授权代表：
法人代表或授权代表：
__年__月__日
__年__月__日
安装承包合同9
发包人：__________________ (以下简称甲方)
承包方：__________________ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则，就“汴阳楼迎宾馆工程”中央空调安装工程施工总承包事宜，订立本合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况：
1、项目名称：______________________________
2、工程地址：______________________________
二、承包方式：
包工、包料、包质量、包安全
三、工程工期：
开工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日
四、承包范围及内容：
(1)变频多联空调机组的采购及安装;
(2)空调系统风管、铜管、支吊架材料及附件采购、制作、安装。
(3)空调系统保温材料的采购及保温施工;
(4) 空调系统的调试;
(5) 根据装修图纸作空调系统的二次深化设计，并附主要设备，材料清单和中央空调配置清单以及提供每个房间设计的室内温度值，噪音值，必须满足国家和地方的相关标准，规定。经甲方审核。
(6)压缩机必须是全变频，压缩机和变频器必须是原装进口设备。
(注：1、空调电施的范围：负责室内机控制线缆的敷设，室内、外主机的电源线由甲方将线缆放至用电设备处，由乙方负责接线调试)(控制线缆的敷设，室内、室外机的电源线的敷设到位都有乙方负责，电源点甲方指定)
2、室外机设备土建基础不在乙方施工范围之内)。
五、工程价款及给付方式
1、工程价款：本合同工程价款暂定为人民币大写：__________________元(小写__________________万元)。 (设备款和工程款分开)
1.1、本合同价款包括但不限于：承包人完成本工程承包范围内工作应承担的费用;承包人承担办理本工程所涉及全部费用(含勘察费用、设计费用等);承包人承担本工程发生的设备材料检测费用、工程未交付发包人前的成品保护费用、验收费用、质保费用、管理费、利润、税费、运输费、各类保险费、各类工具机械使用费、主管部门应收取的费用、监理费用和施工产生的水费、电费等;承包人承担本工程施工过程中工程保险、施工人员人身保险等保险费;应属承包人承担的其他费用。
1.2、本工程属于“交钥匙工程”一切与本工程相关的费用均包括在合同总价中。
2、付款方式：工程价款支付，经甲乙双方协商按以下办法办理：
(1)主体工程结构封顶(不含二次结构)7日内发包人向承包人支付20%的预付款。
(2)以后的进度款按月进度支付，每月25日承包人向发包人、监理单位提交当月的已完工程量报表，次月5日前发包人、监理单位核对完毕并向承包人支付上月核定工程量价款的75%为进度款，以此类推逐月支付。
(3)全部系统安装、调试完毕，经甲方验收合格，发包方支付合同价款的90%。
(4)1年质保期满，无任何质量问题，甲方一次性支付合同价款的5%。
(5)2年质保期满，无任何质量问题，甲方一次性无息支付剩余的合同价款。
3、承包人提前15日向发包人提供当期应付合同价款同等金额的税务发票，否则甲方有权拒付合同价款，且不承担延期支付违约责任。乙方应保证其提供的发票真实、合法、有效，否则，由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。
六、工程质量及验收标准
1、工程质量：合格
2、工程竣工验收，应以施工图纸、更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、乙方根据甲方要求，及时提供关于工程质量的.技术资料，如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。
4、乙方根据甲方要求，提供相应的温度检测和噪音检测的检测设备和技术支持。
七、甲乙双方的权利义务
(一)甲方权利义务
1、指派__________________ (联系电话：__________________ )为甲方现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。
2、为乙方提供施工用水、电接驳点。
3、对乙方工程质量、工程进度、工程安全进行指导、督促和检查，并提出整改意见。
4、组织工程验收。
5、乙方必须无条件的服从甲方的指令。
(二)乙方权利义务
1、指派__________________ (联系电话：__________________ )为现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。
2、编报施工方案，施工进度计划，用水用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程验收单，并及时送甲方，经甲方和监理批准后实施。
3、严格按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工，确保工程质量和安全，达到国家相关职能部门的要求，并保证能通过综合竣工验收。
4、乙方必须严格按照工程清单约定的设备品牌完成本工程，不得使用假冒伪劣产品，若有上述情形，扣除该部份工程款并承担违约责任。
5、乙方采购的设备必须是符合国家标准并经相关部门检验合格的产品，乙方应向甲方提供相关产品的合格证。
6、乙方应服从甲方指挥和管理，自觉遵守施工现场相关管理制度，不得违章作业。
7、自行负责施工用水、用电的搭接;
8、自行保护好已完工的成品或半成品，若有损坏或遗失，由乙方自行负责。
9、协调与其它分包单位的关系，维护施工秩序，确保工程按期顺利完工。
10、做好施工组织管理，及时清除安装垃圾，做到文明施工，工完场清。
11、乙方在工程施工过程中，必须做好施工记录，整理好施工技术资料、检测资料和实验资料。分部、分项每道工序完工后由乙方填写自检资料，填写资料所用表格必须符合建设工程施工质量验收规范，施工完成后向甲方交付完整合格的竣工资料1套(乙方提供的资料应满足工程竣工验收及备案的要求)。
八、安全生产责任
乙方必须严格执行国家、省、市现行安全施工及文明施工相关规范;做到安全施工和文明施工，严格控制施工噪音、粉尘污染，及时清运建筑垃圾;承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
九、质保期：
质保期24个月，从工程竣工验收合格之日起算。质保期内若出现质量问题，乙方应于接到甲方通知后2小时内进场处理。
十、售后服务
1、保修标准按国家“三包”标准实施。
2、在保修期内，一旦出现工程质量问题，乙方接到甲方维修通知在2小时内赶到现场排除故障，直到恢复正常运行，如在该过程中因维修停用空调而造成的损失由乙方承担。
3、在保修期内，乙方采购的设备材料正常使用下出现的故障和损坏，均由乙方负责免费维修、更换。
4、安排专业人员操作演示直至甲方学会正确操作。
5、保修期外，甲乙双方另行签订保修协议乙方在规定的时间内上门维修。甲方承担相应费用。(具体费用由双方协商)
6、从竣工验收合格之日起整体工程保修24个月(但因甲方原因和自然灾害造成的损坏除外)。
7、保修期内发生质量问题，若属安装、设备质量问题，由乙方负责解决;属操作使用不当等问题由甲方承担费用。
8、工程质保期外，乙方提供免费的终身技术服务，对损坏备件备品只收取成本费。
8、在保修结束前，乙方配合甲方对工程设备进行全面性能检查，同时负责对检查中发现的问题，及时处理解决，费用由乙方承担。
十一、违约责任
1、甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
2、乙方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使用权合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同其它条款。
4、乙方不能达到每个房间所设计的温度值和噪音值，应视为施工质量达不到设计要求，应承担违约责任。
5、请合约部明确违约的罚款细则。
十二、合同争议解决方式
因本合同履行发生争议，甲乙双方协解决，协商不成时，依法向工程所在地人民法起诉。
十三、其它
1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。
2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
安装承包合同10
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》，经甲、乙双方协商，签订此承包合同，供双方共同遵守。
一、工程概况：
工程长 100 米，宽 50 米，投影面积 5000 平方米， 单 层，檐口标高 9 米，钢结构油漆为 灰色 ，屋面板为 包檩板 ，墙板为 包檩板 , 水槽为 / ，落水管为 / ，其它： 雨棚 、 。
二、承包内容：
1. 图纸上及现场增加的所有钢构件、屋面板、墙板、水槽、落水管、雨蓬等及其附件的安装;主次所有钢构件现场补刷面漆一遍。
2. 采用包工不包料方式，主材及辅料由甲方提供，施工工具由乙方负责。
三、施工要求：
1. 本工程要求 日内安装完毕，自首车材料进场算起，工期因甲方、土建方、业主方等人为因素或风雪等不可抗因素影响施工工期，请业主现场签证后工期顺延。
2. 工程施工质量要求，工程施工质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx。
四、承包价格及付款方式：
1. 本工程总计承包费 146850元 ，大写： 壹拾肆万陆仟捌佰伍拾元整，工程施工结束后依实结算，具体情况见报价单。
2. 付款方式：合同签订后，甲方先付给乙方进场费 10000 元; 钢结构 安装完毕支付工程进度款 30000 元;工程安装完毕、初验合格后付 84822.5 元;工程竣工验收合格后再付 14685 元;工程竣工验收一年后支付5%保修金。
五、责任分工：
甲方责任：
1. 甲方负责把安装图纸、加工资料及空白安装资料及时交给乙方。
2. 负责向乙方进行工程施工安全、技术交底，随时向乙方提供安装技术指导。
3. 按合同及时付款;配合乙方竣工验收。
4. 工程完工后一周内依实给乙方进行工程结算。
乙方责任：
1. 安装合同签订后，熟悉施工图纸，编写详细施工组织设计，发现图纸出错或不合理的地方应及时通知工程部;负责施工前现场考察，编写详细的材料进场计划，由工程部及相关部门确认后实行;予埋件施工时派人指导或施工。
2. 施工现场严格按公司发货清单清点材料数量，按实接收并在发货清单上签字，便于清点的材料应当及时清点签字。货到现场不清点又不签字视为已按发货清单数量发齐，所造成的损失和责任由乙方负责。不便清点的材料应在24小时内清点完，如出现材料缺少时应及时通知工程部，如谎报材料缺少的发现后给予1000元罚款。如出现现场变更或图纸设计错误的，通知技术人员下变更单追加材料;负责外购材料的接收并对其质量进行检查验收。
3. 油漆、焊条等图纸上没有的辅料，按工程部定额执行，由乙方书写领料单，超出定额部分必须由乙方以书面形式写出原因，并由相关知情人签字认可后才可领取。
4. 乙方施工现场不得购买辅料，特殊情况必须购买的，需征得工程部同意，价格与甲方提供的同规格、同质量的辅料价格基本相同，并需有正规票据。
5. 必须自备和租赁(费用自理)安装工程中所需的各种设备、工具和安全防护用品。安装现场所用水、 电、住宿及其它施工消耗费用均由乙方自理。
6. 按工程图纸、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx及公司各工艺操作规程施工，以确保工程施工质量。如乙方施工原因造成工程不合格，乙方承担甲方一切经济损失。
7. 制定安全施工措施，施工现场应设安全标志、安全设施，对现场所有施工人员必须进行安全教育，所有从事特种作业人员必须持证上岗，确保安全文明施工。任何违反安全的施工作业应立即整改，如制止不听发生事故的，乙方要立即通知甲方，由此造成的直接、间接经济损失和法律责任均由乙方负责。乙方应为参加施工的'所有人员购买人身意外伤害保险。
8. 乙方施工人员应遵纪守法，如有不正当行为触犯法律和当地治安管理条例，其后果由乙方负责，并应立即告知甲方。
9. 乙方工期每提前一天甲方给予施工合同额千分之五的奖励，因乙方自身原因造成工程超期，每超一天对乙方给予施工合同额千分之五的处罚。
10.作好验收前的成品保护工作，钢构件及其它工程材料如在卸车、存放等验收前发生损坏、丢失、被盗等情况，均由乙方照价赔偿。并追究因此给甲方造成的一切经济损失。
11.负责把剩余材料进行堆放保存，安装完毕后请示工程部同意后处理或退回公司，乙方有责任找车、装车。发现乙方私自处理剩余材料的除照价赔偿外给予500元以上罚款。施工结束时，乙方应将施工现场清理干净。
12.负责工程分部验收，保证资料齐全，工程竣工后交回工程部。
13.工程施工结束一周内按实填报工资表及票据。施工现场出现了合同以外的工作量时按原合同单价执行;停工累计时间不超过合同工期的二十分之一时不得向公司追加;增加工程量及需追加停工时应及时请甲方、监理或公司知情人现场签证，作为公司或乙方追加的凭证。如出现虚报工时工资的行为，一经查实除扣除虚报工资外，另加罚1000元。
14.钢结构工程质保期为壹年，自竣工验收之日开始算起。如在质保期内出现安装质量问题，甲方通知乙方在约定时间内对工程进行无偿维修，并负责由此造成的一切经济损失。如乙方违约超时没有维修，甲方有权自行维修，乙方承担该工程维修所发生费用的2倍，并负责由此造成的一切经济损失。超过质保期的工程维修，乙方必须积极派人维修，费用由公司承担，乙方无故不维修者给予500元以上罚款。所有工程维修时由甲方派维修单，维修完毕乙方必须要求建设方在维修单上签字盖章。
六、其它：
1. 屋面板面积按钢结构轴线投影面积计算，墙板按扣除门窗后钢结构轴线面积计算。
2.工程承包方(乙方)如系单位的，应把加盖单位公章的营业执照副本复印件交甲方存档。如系个人承包的，应把加盖其个人指印的身份证复印件交甲方存档。
3. 乙方不得把安装承包工程转包或分包给其它单位及人员，如有此行为，一经发现，甲方有权终止合同并对乙方给其所造成的一切损失进行索赔。
4. 如因业主方的因素致使该工程合同不能继续履行，甲方通知乙方停止施工，撤回人员设备，并按实际工作量进行结算。待问题解决，甲方通知乙方复工，除看场费用外，中间等待时间不计费用。如该工程合同不再履行，本安装承包合同自动终止。
5. 本合同在执行过程中违约责任按照《中华人民共和国合同法》违约责任的相关条款执行;
6. 合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方友好协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼;
7.本合同一式三份,甲方工程部及财务部各执一份,乙方执一份,自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装承包合同11
甲方：___
乙方：___
_________年_________月_________日，_________(简称甲方)，与_________(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。
1、安装工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4、完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后___(___)天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。
5、安装工程总价格：_________美元整。
6、安装工程付款进度：
第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价___%，即_________美元整;
第2期：甲方在___港口造船工程开始时，付给乙方工程总价___%，即_________美元整;
第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价___%，即_________美元整;
第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的___%，即_________美元整;
第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的___%，即_________美元整;
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的___%，即_________美元整。
7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9、监督进度：甲方派去的'监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10、工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11、工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12、工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好___年。
13、附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14、附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16、附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务___年，每___个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
签订地点：_________签订地点：_________
安装承包合同12
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工现场条件：以目前现场实际情况为准。
二、工程承包方式
采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责，吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买，如果因甲方材料原因耽误工期及验收，则由甲方自己负责。
三、工程承包内部
包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的`安装、调试、验收合格，旧变压器的检修、维护及安装、调试，维修也为乙方负责，配件归甲方自购。
四、合同工期
本合同约定本工程总工期为天。从年月
日起至年月日止。
五、工程价款
本工程实行固定单价包干，总价款为人民币万元整，在本合同执行期间，合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。(不含税)
六、质量标准
工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定，必须达到合格标准。
七、工程款支付
本合资工程款自工程验收合格后一次性支付__%，留__%作质量保证金，壹年后无质量问题支付。土建完工后，乙方设备进场可预支付伙食费__万元。
八、合同各方义务
1、甲方义务
1.1负责提供吊车
1.2土建工程由乙方负责指导，甲方负责施工;
1.3按合同及时支付工程款;
1.4土建部分的施工安全;
1.5负责工农矛盾处理及材料看守。
1.6甲方己取得相关电力部门的批准;
1.7甲方厂内变压器的定位由甲方负责。
2、乙方义务
2.1乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责;
2.2乙方必须具有承包本工程的资质;
2.3乙方负责与电力部门的协调(甲方协助)，验收伙食费及电力部门以外人员的补助由甲方负责;
2.4在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责;
2.5乙方必须为所有施工人员参加工伤保险;
2.6食宿由乙方负责;
2.7乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。
九、违约责任
任何一方违反本合同任何条款，必须赔偿对方损失并支付合同总价款___%的违约金。
十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
十一、本协议甲、乙双方盖章生效。
甲方：乙方：
年月日
安装承包合同13
甲方： 身份证号码：（家庭地址）
乙方： 身份证号码：（家庭地址）
经甲乙双方协商同意将安装工程委托乙方施工，为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和陕西省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守执行并严肃履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
1、电气工程
强电部分：电气动力、照明工程均在本次承包范围（包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试）。
弱电部分：弱电箱预埋；消防及消防联动、电视电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等只计予埋管盒及箱洞口。
2、管道工程：
给水部分：包括给水、采暖管道安装、阀门安装、管道冲洗及严密性试验等。
排水部分：包括室内排污管道、雨水管道、空调冷凝水管道、空调洞预留。
采暖部分：包括室内管道及散热器安装。
消防部分：只预留洞口。
临电部分：包括施工现场、生活区、临时房的临时用电、临时用水及日常维护。（三级箱后开关由班组负责）
3、资料：施工组织的技术资料、保证资料管理资料由乙方按照质检和监理单位的要求进行收集、整编、移交。综上所诉图纸以内工作范围，图纸以外工作由甲乙双方协商解决。
五、工程质量及工期:
1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。
42.所有水电安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。
3.编制施工方案及施工计划，对各道工序严格把关，按相关施工规范及强制条文有关规定施工。如图纸需变更及时以书面形式向甲方提出申请，不得擅自施工，否则一切后果由乙方承担。
4.在结构施工阶段，乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与土建方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。如乙方不能在土建方限定的时间内完成有关安装工序，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以20xx元以下的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。
四、材料
1.材料全部由甲方提供。
2.乙方按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。（主材应提前2周上报甲方，甲方询价后由乙方进行上报认质认价;辅材应提前1周上报甲方。）
3.乙方应按图按实对材料的规格型号数量进行申报。对材料造成的'浪费和损失由乙方自行承担。
4.材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。
五、双方责任:
1.甲方责任
提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。
及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。
协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。
监督乙方的文明施工、安全生产。
按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
2.乙方责任
按图及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。
未经甲方现场施工员同意不得擅自停工，擅自停工每日处罚按实情处以罚金100~5000元不等。
进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量70%给付，余30%做为违约金和下一班组的补偿金。
本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。
每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备，甲方提供的机具有 套丝1台、电焊机２台、压槽机1台。
六、结算方式：
１.C４楼依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（20xx年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。
２．现场变更实际工作量另外按签证结算。签证部分依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》（20xx年版）计算人工工日，按每个工日单价38元结算。
七、付款方式:
1.预埋按建筑６元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑６元/㎡结算，给排水、采暖等管道安装按建筑17元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑7元/㎡结算。剩余工程款以甲方总结算为依据。
2.每月按实际完成工作量的80%给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的95%，剩余工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。
3.每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。
4.乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。
八、违约责任
1.有下列情况之一，均属乙方违约：
乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响土建方总体施工进度的；
乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
2.发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。
甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十、本合同未尽事宜、双方协调解决。
十一、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字（盖章）生效，工程完工
结算付款完毕，合同自动失效。
甲方： 乙方：
代表人： 电话：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
安装承包合同14
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程范围：塑钢门窗工程
二、承包方式：
包工包料。
三、材料及技术要求
1、型材使用中财80系列白色型材，窗衬钢使用1.2mm门衬钢使用1.2mm优质型钢，玻璃使用4×6×4中空白色洛阳浮法玻璃，配件使用新乡三力牌优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。
2、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。
3、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。
四、工期
甲方书面通知进场并具备安装条件之日起_________日内大框安装完成，窗扇安装在甲方书面通知后_________日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。
五、质保期及服务承诺
1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。
2、工程质量保修十年，竣工验收三年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，三年后维修只收材料费不收人工费。
3、乙方在接到维修电话后二小时内维修人员到达现场。
六、价格及付款方式
1、价格：每平方米_________元（含配合费），工程总价以现场实测实量数据计算。
2、付款方式：
（1）框安装完成后七个工作日内支付工程价款的_________ %；
（2）窗扇安装完成后七个工作日内支付工程款的._________ %；
（3）五金配件等全部安装完成经现场验收合格并提交质检报告及相关资料后七个工作日内支付工程价款的_________ %；
（4）工程竣工验收合格十个工作日内支付工程总价款的_________ %；
（5）%保修金竣工验收合格一年后七日内付清_________ %，三年后七日内付清。
七、履约保证金：
本合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金_________元，工程完成现场验收合格并提交质检报告后七个工作日内无息返还。
八、安全施工
乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员的监督检查，乙方应为员工办理意外伤害保险，由于乙方安全措施
不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
九、违约责任
1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按_________ ㎡工程造价的_________支付违约金。
2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。
3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付_________违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。
4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。
5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。
十、本合同未尽事宜
双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字加章后生效。
发包方：_________
承包方：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
_________年_________月_________日
安装承包合同15
需方(甲方)：______________
供方(乙方)：______________
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，(合同范本 )结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同
一、工程项目
1、工程名称：
2、交货及安装工程地点：
二、项目总造价
1、本路灯项目含税总造价为_______人民币：
2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款项支付
1、签订合同之日起____日内甲方安排总工程款的._______%作为生产预付款。
2、货到施工现场后____日内甲方付总工程款的_______%;
3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的_______%。
4、预留质量保证金_______%，________年期满后在____日内付清工程质保金。
四、供货及安装：
1、本路灯工程安装施工日期总计_______个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。
五、安全责任乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。
五、维修保养本路灯项目保修期为________________年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起________小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;
六、违约责任甲乙双方互相协商解决。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
八、其他约定事项：无。
供方(章)：_______需方(章)：_______
单位地址：_______单位地址：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
电话：_______电话：_______
传真：_______传真：_______
开户银行：_______开户银行：_______
账号：_______账号：_______
________年____月____日________年____月____日
【安装承包合同】相关文章：
安装承包合同02-24
水电安装承包合同12-08
安装承包合同【推荐】03-28
灯具安装承包合同04-07
安装承包合同【精】03-26
安装承包合同【荐】03-28
【热门】安装承包合同03-28
空调安装承包合同04-03
水暖安装承包合同04-07
暖气安装施工承包合同04-05