承揽加工合同

时间：2025-08-07 10:04:36 加工承揽合同

承揽加工合同(精选)

　　在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的承揽加工合同，希望能够帮助到大家。

承揽加工合同(精选)

承揽加工合同1

　　定作方：

　　地址：

　　电话：

　　承揽方：

　　地址：

　　电话：

　　履约地：

　　根据《______________________》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经双方充分协商一致，订立本合同，并依照履行。

　　第一条：定做合同概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　第二条：加工范围

　　2.1本工程构件共计/件，含钢量约计吨，材质为;

　　2.2委托加工范围：承揽方包工包料，加工范围为签字图纸范围内。

　　第三条：合同价格及付款方式

　　3.1合同单价：

　　主桁架元/吨(包括材料、下料、切割、拼装、焊接、抛丸除锈、喷漆)，约计吨;系杆、水平撑元/吨(包括材料、下料、切割、对接、抛丸除锈、喷漆)，约计吨;

　　3.2合同总价：共约计元，大写人民币约计。

　　3.3双方约定自签订合同之日起两日内定作方需一次性支付给承揽方定金￥元(合同总价的%)，定金全部到达承揽方指定账户之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提货时，必须付清所有结算价款后方可提货;若定作方分批提货时，必须在付清本批所提构件的货款后方可提货;当补充条款中有明确付款约定时，执行补充条款;

　　3.5合同签订后定作方向承揽方支付的定金，仅作为债权担保的一定数额的货币，不计入定作方分批提货时的提货款，仅在定作方最后一次提货时作为货款的一部分计入结算;

　　3.6货款需全部到达承揽方账户后方可提清货物。(货款一律以网银或电汇形式支付)

　　第四条：质量要求

　　4.1承揽方按照定作方签字认可的图纸进行加工制作;

　　4.2承揽方根据《钢结构施工质量规范》(GB50205____20________)及《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81____20________)的要求进行加工生产，并保证所生产的构件质量符合上述规范的要求;

　　4.3所加工的钢构件底漆为，中间漆为,面漆为，漆膜总厚度μm;

　　4.4所用油漆全部由提供。

　　第五条：验收、结算方式

　　5.1验收方式：钢构件出厂前3日，由承揽方通知定作方，定作方派质检人员到承揽方所在的加工车间对钢构件进行验收，验收合格后方可出厂，如定作方在此期间(钢构件出厂前3日至定作方要求发货之日)未派质检人员来厂对钢构件进行验收而要求发货，则承揽方视为此批发货构件已通过定作方验收，且验收合格，进行发货;

　　5.2结算方式：钢构件结算重量均以承揽方提供的加工详图标注的构件长度的理论重量据实结算,双方约定在发货完毕前5日内结算、审核完毕，并双方签章确认;双方审核结算时，结算资料由承揽方在构件加工地提供;

　　5.3结算期限：双方合同约定的钢构件全部加工完毕后，由承揽方向定作方提供书面(或电子版)的结算书，定作方应在收到结算书(包括电子版结算书)后14日内(电子版结算书以电子邮件到达定作方邮箱之日起开始计算)审核完毕，并给出结算意见;如定作方在收到承揽方提交的结算文件(包括电子版文件)后，在14天期限内不予答复，则视为定作方完全认可承揽方提供的结算文件，双方按照此结算文件进行剩余款项的'支付等工作。

　　第六条：运输方式

　　第七条：图纸要求

　　7.1定作方需在合同签订前向承揽方提供满足加工要求图纸一套，并将图纸签字认可;

　　7.2承揽方在对图纸进行审核后发现有异议时，必须经过定作方签字认可后方可修改，定作方对自己提供的图纸负责，由此产生的一切责任由定作方承担;

　　7.3若定作方委托承揽方设计出图时，设计费用单独结算;

　　7.4定作方在深化图纸上签字确认后承揽方方可加工制作，若图纸与合同发生冲突，以合同为准;

　　7.5因定作方图纸细节问题未能及时解决而耽误的时间，交货期按耽误的时间顺延。

　　第八条：加工时间

　8.1定金全部到达承揽方指定账户后，且深化图纸经定作方审核确认无误之日起20个工作日全部加工完毕;

　8.2由于定作方责任以及在合同实施过程中遇到不可抗力时，合同工期顺延。

　　第九条：违约责任

　　9.1定作方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿因此给承揽方造成的损失;

　　9.2定作方中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的%(10%—30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的%(20%—60%的幅度)违约金;

　　9.3定作方未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失;

　　9.4定作方超过合同规定期限领取定作物的，定作方应按每超期一天，定作方按迟提货物总价金额的1.5‰支付给承揽方作为违约金，另外还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费;定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方，变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;

　　9.5定作方超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　9.6定作方无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　9.7定作方变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十条：其他条件

　　10.1最后一批构件的发货必须在定作方和承揽方双方完成结算审核、确认、签字盖章及支付完毕剩余款项(结算金额____定作方已支付金额)的基础上方可进行;

　　10.2本合同未尽事宜，经双方协商解决。

　　第十条：本合同自双方签字盖章、承揽方收到定作方全部定金及图纸到位之日起生效。

　　第十一条：本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　定作方：(盖章)

　　承揽方：(盖章)

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　签订日期：________年________月______日

承揽加工合同2

　　委托方：_________纺织器材厂

　　承揽方：_____________电镀厂

　　1.加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：

　　2.质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。

　　在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。

　　3.原料供应：加工用锌块由甲方供应。

　　4.交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。

　　5.质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。

　　6.结算方式：____________________。

　　7.违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成;

　　逾期由乙方负担甲方的.经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。

　　甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。

　　甲方：____________纺织器材厂

　　法定代表人：________

　　地址：______________________

　　银行帐号：__________________

　　乙方：________________电镀厂

　　法定代表人：________

　　地址：______________________

　　银行帐号：__________________

　　________年________月______日

承揽加工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，双方议定书柜制作、油漆的加工与安装，此项合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：书柜尺寸

　　长180cm，高170cm，宽45cm，层数7层。

　　第二条：材料要求

　　站脚60×30扁管采用3cm厚度的优质钢材制成，每层均套有25根25×25方管和25根25×25角铁。方管和角铁均采用2cm厚度的材质，保证了站脚的.稳固性和耐用性。

　　第三条：层板材料要求：采用2厘米厚度的高密度木工板，需进行喷清面漆处理。

　　第四条：书柜漆要求，红丹打底，再上蓝氨基漆。

　　第五条：每个书柜价格为人民币壹仟贰佰陆拾元整(￥1260.00元)，共有16个书柜，总价为人民币贰万零壹佰陆拾元整(￥20,160.00元)。

　　第六条：必须运到校园内，运费由乙方负责。

　　第七条：乙方应确保在截止日期前将所有商品交付完毕，截止日期为7月29日。

　　第八条：甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方方可付款。

　　第八条：税费由乙方承担。

　　第九条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

承揽加工合同4

　　合同编号：

　　订立合同双方：

　　定作人：（以下简称甲方）

　　定作人法定代表（负责）人：签约人：

　　定作人承办单位：联络人：联系电话：

　　定作人机构地址：传真电话：

　　承揽人：（以下简称乙方）

　　承揽人法定代表（负责）人：签约人：

　　承揽人营业执照：生产报刊亭许可证明：

　　承揽人机构地址：联系人：联系电话：

　　银行开户许可证：开户行：帐户：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条标的

　　乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。

　　第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个／人民币万元）

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条加工、制作与安装、要求

　　1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。

　　第四条验收标准和方法

　　①、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

　　②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。

　　第五条交货时间和地点及包装运输要求

　　①、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条报刊亭安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的报刊亭进行安装；

　　②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____ ％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

　　③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，_____年内免费进行保修，超过_____年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费；

　　④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

　　第七条结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的.帐户拨付合同标的额30％的预付款。

　　②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35％的价款，累积达到合同标的额的95％。

　　④、剩余的合同标的额 5％（_____元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____ ‰的违约金；

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____ ‰的违约金。

　　第九条乙方违约责任

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金；

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____ ‰的违约金。

　　第十条纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出

　　补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　签约人：签约人：

　　签约地点：签约日期：年月

承揽加工合同5

　　委托方：_____公司

　　签订地点：

　　受托方：

　　签订时间：

　　标的、数量、价款：

　　1、验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行业标准。

　　2、质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单（包括质材、检验依据、执行标准等），特殊产品须有检验资质的'检验机构出具的检验报告（随货同行或提前送达）。

　　3、结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单，如未下单即付清上笔合同10%尾款。

　　4、包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、单品数量（每层数量_数/每排数量_数）。

　　5、（交）提货方式及地点：委托方厂房内。

　　6、运输方式及到站（港）和费用承担：受托方承担。

　　7、交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。

　　8、保密条款：双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担，同时委托方有终止一切合作的权力。

　　9、本合同履行过程中发生纠纷协商解决，协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。

　　10、本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方经过友好协商后制定，本合同一式两份，经双方盖章签字后生效。（传真或扫描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　传真：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　地址：

　　传真：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　地址：

　　年月日

承揽加工合同6

　　发包方：____________

　　承包方：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：标的乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：298345.8元。最终标的以永宁县财政局预（决）算审查中心决算价为最终标的。

　　第二条：制作书架的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币________元）计取注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条：加工制作与安装的要求

　　1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。

　　2、使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书。

　　3、规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：高20xx*宽900*深450mm材质：优质冷轧钢板，板材厚度：立柱1.5mm，侧板1.2mm，隔板1.0mm结构：组合式，可拆装，款式新颖。格板：书架格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；

　　4、油漆：表面静电粉末喷塑，光洁平滑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。

　　第四条：验收标准和方法

　　①乙方将书架样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

　　②甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。

　　第五条：交货时间和地点及包装运输要求

　　①交货时间：乙方必须保证在20xx年月日前全部交货。

　　②交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条书架安装及验收与售后服务

　　①乙方对制作的书架进行安装；

　　②经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的'，甲方按该书架价值扣除%做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

　　③乙方承诺为甲方制作的书架因质量出现问题，年内免费进行保修，超过年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费；

　　④乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。

　　第七条：结算方式、期限及安装费用

　　①甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。

　　②乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。

　　③乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的90%。

　　④剩余的合同标的额10%价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条：甲方违约责任

　　①甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额2%的违约金；

　　②甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付1%的违约金。

　　第九条：乙方违约责任

　　①乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2%违约金；

　　②乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　③乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除1%的违约金。

　　第十条：纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；

　　②因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

　　第十一条：附则

　　①本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　发包方：____________（盖章）

　　法定代表人：____________

　　承包方：____________（盖章）

　　法定代表人：____________

　　____年____月____日

承揽加工合同7

　　甲方是一家在____市合法注册的有限责任公司，专门从事部件加工生产和经营。　　

　　乙方是一家合法注册的公司，主营业务范围包括承揽加工，具备相关资质和条件。　　

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，甲乙双方经过友好协商，特此订立本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下产品：　　

　　品名______规格______单位______数量______备注______

　　二、原材料提供：

　　1、甲方需要提供的原材料为：木材规格为：2米长、10厘米宽、5厘米厚数量为：100根提供时间为：20xx年3月15日。

　　2、甲方交付原材料给乙方后，乙方应当在收到原材料的次日进行检验，然后书面通知甲方检验结果。如果原材料存在缺陷或者不符合合同约定，乙方应当要求甲方更换或补齐原材料。

　　3、乙方将提供以下原材料：产品名称为XXX，规格为XXX，数量为XXX，提供时间为XXXX年XX月XX日。

　　4、乙方需将所提供的原材料提交给甲方进行检验。甲方将在收到乙方通知的次日内进行检验，并以书面形式通知乙方检验结果。若有不合格情况，乙方需在收到通知后的一天内进行整改。

　　三、技术资料及图纸

　　1、甲方应在本合同签订之日起7日内将技朮资料及图纸交付乙方。

　　2、甲方交付技术资料及图纸给乙方后，乙方应当在次日进行检验。如果乙方发现图纸与约定不符或技术要求不合理，应立即通知甲方；甲方收到乙方的书面通知后，应在两日内书面回复并提出修改意见。

　　3、乙方应当在签订本合同之日起7日内将技朮资料及图纸交付给甲方。

　　4、甲方收到乙方交付的技术资料及图纸后，应当在次日进行检验。如发现图纸与约定不符或技术要求不合理，应当立即通知乙方。乙方收到通知后，应在两日内进行修改并重新提交。

　　四、质量要求：

　　1、乙方加工产品应当符合标准。

　　2、甲乙双方按照质量要求和图纸要求，先制作一份规格样品。双方代表将在制作完成后当面封存样品，并共同确认样品的质量和规格，作为后续验收的依据。

　　五、加工成品验收：

　　1、加工成品全部制作完成后，乙方应当及时通知甲方进行验收。甲方收到通知后应在___日内进行验收。

　　2、按照合同约定的质量标准、图纸要求和留样品作为参照，数量以合同规定为准进行验收。

　　3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的，甲方有权要求乙方进行整改或重新加工；若造成了甲方损失，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

　　4、甲方收到加工成品后，如发现产品质量不符合要求，有权要求乙方在规定时间内进行修理或重做。若因此造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方应在约定的交付日期前将所有产品送至甲方指定的'仓库地址。如果甲方指定的交付地点在____市以外，乙方需承担因此而产生的额外费用。

　　2、双方若需提前或延期交(提)货，须经双方书面协商一致，并按协商结果执行。

　　3、实际交付日期以乙方送达并由甲方在收货单上签收的日期为准。若乙方自行送达，则以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。

　　4、乙方交付的加工成品若超出约定数量，甲方应当认可。对于超出部分的加工成品，双方应当按照超出数量的比例支付报酬。

　　七、报酬及支付：

　　1、甲方应支付乙方的加工费用为：每件______元(或总费用______元)

　　2、报酬的支付采取以下方式：

　　甲方应在【日期】前支付给乙方【金额1】元，在【日期】前支付给乙方【金额2】元，剩余款项应在乙方交付之日起【天数】日内支付清。乙方每次收款时应当及时向甲方提供发票。发票将作为双方结算的凭证。　　

　　甲方在每次交付货物时支付给乙方100元，乙方收到款项后将向甲方提供收据。收据将作为双方结算的凭证。当累计款额达到1000元时，乙方将开具发票给甲方，并收回相应金额的收据。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　_______年______月_____日

承揽加工合同8

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的'由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

承揽加工合同9

　　定作方：__________________________(以下简称甲方)

　　承揽方：__________________________(以下简称乙方)

　　经过甲、乙双方的共同协商，为明确双方的权利和义务，就乙方提供钢筋加工及配送服务的相关事宜达成一致，特此订立本合同。

　　一、工程概况：

　　_________________项目位于_______________，工程建筑面积：________________平方米，结构封顶日期_______年____月____日。

　　二、加工事宜：

　　如加工过程中乙方使用非合同规定的原材料时，须事先以书面形式通知甲方，经甲方授权委托人签字同意后，方可实施加工(如甲方在二十四小时内未能做出书面回复，则视为甲方同意乙方意见)。乙方应严格按照甲方提供的配筋单中标注的规格、图示尺寸、数量进行加工。

　　三、重量结算依据：

　　根据甲方提供的本工程成型钢筋配筋单，经乙方进行理论重量计算，作为本合同重量结算依据。结算重量单位为吨，重量数值经四舍五入保留小数点后三位。

　　四、甲方工作：

　　1、甲方在签订本合同时需提供授权经办人的签字样本，并详细说明授权范围，作为本合同附件。

　　2、在签订合同时，甲方应书面向乙方提供技术交底资料，并详细说明项目的流水作业段划分、平面布置图、计划施工进度（包括月度计划和结构封顶时间排序计划），成型钢筋箍筋平直部分的长度，以及特殊角度的工艺要求等内容。这有助于确保项目能够按照规定的技术要求进行施工，达到预期的效果。

　　3、甲方应在每月的25日前向乙方提供下个月本工程所需的成型钢筋配料单，如果有特殊情况需要补充，则需要提前3天提供并且数量不能超过30吨。配料单上需要注明起止编号和使用部位，并且每张配料单上都必须有甲方授权经办人签字。当签字人在配料单上签字后，还需要在工程名称处盖上甲方公章并生效。签字人的字体样本将会一并附后。

　　4、甲方在成型钢筋加工制作过程中，有权随时到乙方的加工现场进行质量抽检，并要求乙方积极配合。

　　5、如甲方工程工期延误，仍按照本合同执行。

　　6、在成型钢筋出库前，甲方应派遣专人进行清点作业。只有在甲方清点人员确认成型钢筋数量无误之后，签署确认文件并交予乙方，乙方方可发货。此确认文件格式样本将会附于本文后。

　　7、成型钢筋每车装车数量不得小于10吨。

　　五、乙方工作：

　　1、合同签订时，乙方应积极组织资源，确保甲方工程项目施工进度。

　　2、当乙方收到甲方提供的成型钢筋配筋单时，应仔细核对其中的规格、数量、图示尺寸及标注。如果无法正确辨认上述内容，甲方授权委托人应在12小时内以书面形式确认，否则乙方将免除供货责任。

　　3、乙方所使用的钢筋机械连接工艺为剥肋滚压直螺纹。

　　4、乙方所配送的成型钢筋必须提供原材料出厂质量证明合格证书。

　　5、乙方制作的成型钢筋应符合甲方配筋单的要求，并在产品上以标牌的形式标注成型钢筋使用部位的'编号、尺寸、几何图形、数量，每一编号的钢筋提供一张标牌，固定在钢筋打捆处。

　　6、乙方应当在加工现场配合甲方人员，对成型钢筋进行清理和装车，并根据甲方要求将其运输到施工现场。

　　六、设计变更：

　　1、施工过程中如出现不可预见及设计变更，甲方应以书形式及时向乙方提供补充配筋单，并标注“急配”字样及需用时间(供应时间甲、乙双方协商确定)，如需增加费用以甲、乙双方协商为准。

　　2、在变更和修改设计的过程中，如果乙方已经开始进行加工生产并按照合同规定的价格结算，则在进行大幅度修改并导致材料浪费和增加人工费用时，甲方需承担相应的损失。

　　七、产品质量要求：

　　1、乙方所采用的原材料必须符合以下规定：低碳钢热轧圆盘条 GB701-20xx；钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB13013-20xx；钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB1499-20xx。

　　2、在进行产品质量检验时，应当遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-20xx中第五章5.3.4的要求，并按照《建筑结构长城杯工程质量评审标准》dbj/t01-69-20xx的规定进行评估。

　　3、直螺纹连接接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》jgj107-96、《钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程》q/jy16-20xx中的规定。

　　八、钢筋原材复试及资料：

　　1、在使用钢筋原材料之前，承包方负责进行取样和送检工作。选定的检验机构必须通过北京市建委审核，持有见证试验资质。

　　2、根据《某市建筑工程施工试验实行见证取样和送检制度的暂行规定》，甲方或监理单位进行见证取样时需提前发出正式通知，乙方有责任积极配合取样工作，并由甲方负责相关检测机构及费用。

　　3、根据建筑工程资料管理规程的相关规定，当乙方将成型钢筋配送到施工现场时，需要同时提供以下文件及证明：半成品出厂合格证、钢筋原材料出厂材料质量证明书、产品铭牌以及原材料复试检验报告。

　　九、合同价款及付款方式：

　　1、合同价款：

　　(1)本合同约定的钢筋结算单价为每吨人民币_______________元（不区分品种和规格），该价格已包含材料、制作、包装、装车及运输等费用，供甲方使用前支付（卸货费用由甲方承担）。但不包括原材料检测和机械连接接头费用。

　　(2) 三级螺纹钢的结算价格在本合同结算单价基础上加____________元/吨。

　　(3)请确认收到钢筋机械连接头的数量与配筋单图示数量相符，并检查连接头是否已加工套丝和戴上保护帽，无需区分钢筋品种和规格。

　　(4) 钢筋原材料复试费用按照《半成品出厂合格证》实际标注数量进行签收。

　　(5)合同执行过程中如钢厂价格调整，其结算价格以首钢现货市场、北京市京首贸易服务有限责任公司、北京市恒物金属材料有限公司其中之一公布的调价政策通知作为价格调整的依据，由乙方以书面形式送达甲方。

　　(6) 本合同成型钢筋总量为____________吨，总价款(人民币)：_______元，(大写：_____________________)。总价中不包括原材料复试及机械连接接头费用。

　　(7) 验货地点：__________________________

　　2、付款方式：

　　(1) 本合同结算期为____________日。甲方在送达本月成型钢筋加工配筋单时，同时将货款支票一并送达(乙方预收当月货款80%，余款20%月末前结清)，乙方经配筋单录入生成系统确认数量后划转。

　　(2) 钢筋机械连接接头加工费用随成型钢筋货款同时划转。

　　(3)复试费用将根据甲方签署的《半成品出厂合格证》中确认的数量，在每个月底前结清。

　　(4) 本合同总价款如发生变化，超出部分甲方应按配筋单数量以现款形式预付给乙方。

　　十、违约责任：

　　1、如果乙方所提供的产品在质量、规格或数量等方面未能达到本合同规定的要求，甲方有权退货，并要求乙方承担所有与装卸和运输相关的费用。

　　2、合同执行过程中，如遇钢厂市场价格调整，根据合同第九章(5)条，甲方接到乙方调整价格依据24小时内未能书面确认或签订补充协议，乙方有权停止继续供货。

　　3、如果甲方未能按照合同规定同时提交筋单和货款，乙方有权拒绝接受配筋单和加工任务。

　　4、由于甲方未能及时安排清料人员进行清理工作，导致配送工作无法按时完成，给项目造成了工期延误的影响。因此，甲方应承担相应责任并顺延工期。

　　5、如果甲方未能按照合同规定的时间付款，乙方有权停止供货，并向甲方收取违约金。违约金按照每延期一天收取，计算方式为每吨货物每天3元。该违约金从货物发出之日起开始计算。

　　6、乙方未能在甲方计划工期内将成型钢筋送至施工现场，甲方应按当日该批送达数量以50元/吨扣除乙方应承担的违约责任。

　　十一、争议：

　　本合同如有任何争议或纠纷，双方应在诚信、公平、友好的基础上进行协商解决。如协商未果，双方一致同意将争议或纠纷提交至乙方所在地人民法院进行诉讼解决。

　　十二、其它：

　　1、本合同签署前，甲、乙双方需互相提供公司营业执照复印件、公司代码复印件、资质证书副本、法定代表人授权委托书原件、工程项目施工合同原版等相关法律文件，并在文件上注明相关授权使用范围。

　　2、当发生不可抗力情况时，例如自然灾害、战争、政策变化等因素影响到合同履行时，双方应及时沟通协商，制定新的合同履行方案。根据《民法》第153条规定，双方应当依法处理未能履行的责任和义务。

　　3、合同附件为本合同有效文件组成部分。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各两份，甲、乙双方各执正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙双方盖章并经合法授权人签字后生效。

　　十五、本合同未尽事宜，执行《中华人民共和国民法典》的有关规定。

　　本合同变更条款及内容(销售部门填写)：

　　甲方(盖章)：________________ 乙方(盖章)：_________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：_________________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：_________________

　　联系电话：__________________ 联系电话：___________________

　　公司地址：____________________ 公司地址：_____________________

　　签订日期：_____________________ 签订日期：_______________________

　　签订地点：_____________________

承揽加工合同10

　　承揽方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，

　　以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　品名规格单位数量备注

　　第二条加工成品质量要求：__________________________________________

　　第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：________________________

　　日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：__________________________________

　　第五条价款或酬金：______________________________________________

　　第六条验收标准和方法：__________________________________________

　　第七条交货的时间和地点：____________________________________

　　定作物期限应当按照合同规定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　交定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准;

　　委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;

　　自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;

　　双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担：______________________________________

　　第九条运输办法及费用负担：______________________________________

　　第十条结算方式及期限：__________________________________________

　　第十一条其他：__________________________________________________

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价;

　　不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;

　　经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;

　　少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。

　　定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

　　因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元;

　　以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%或酬金总额的_____%违约金。

　　六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%的'违约金;

　　不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%违约金。

　　三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;

　　承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。

　　定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;

　　变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;

　　如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;

　　以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七，变更交付定作物地点或接收单位，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;

　　在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;

　　协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;

　　合同副本一式____份，交__

　　_____各留存一份。

　　定作方：____________________

　　代表人：____________________

　　地址：________________________________

　　电话：________________________________

　　开户银行：____________________________

　　帐号：______________________________

　　承揽方：__________________________

　　代表人：__________________________

　　地址：_________________________

　　电话：_________________________

　　开户银行：_____________________

　　帐号：_________________________

　　_____年_______月______日订

承揽加工合同11

　　需方:

　　(甲方)

　　供方：

　　(乙方)

　　签订日期：____年____月____日

　　为了规范建筑门窗购销行为，保护双方合法权益，根据中华人民共和国相关法律法规，明确双方技术经济责任，保证工程建设顺利进行，经甲、乙双方协商一致，特此签订本合同，共同遵守。

　　1、建筑门窗用途概况

　　工程名称：_____________________

　　建筑结构：__________________

　　工程地址：_____________________

　　使用层次：__________________

　　2、建筑门窗供应要求

　　2.1本合同中的单价是指门窗到________________________交货的价格。

　　2.2交货点详细地址：____________________________________。

　　2.3其它要求：___________________________________________

　　3、结算和付款方式

　　3.2结算方式：

　　3.2付款方式与期限：____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

　　4、技术要求

　　4.1乙方供应的产品应严格执行并符合__________标准，(标准名称代号)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。

　　4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。

　　4.3产品运输方式及包装标准_____________________________________。

　　5、验收标准、方法及提出异议期限

　　5.1请根据产品的相关国家标准或行业标准进行验收，确保产品符合相关标准的要求。如果尚无相关标准，可以参考主管部门备案的企业标准进行验收。

　　5.2甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，应妥善保管，并在天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降的，不得提出异议。

　　5.3如果产品出现严重质量问题，甲方应在48小时内向上海市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告，并书面通知乙方。同时，甲方应封存该批产品，直至问题查清并解决为止。如因此造成损失，乙方应承担相应的违约责任。

　　6、违约责任

　　6.1甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法有关条款及双方的约定，向对方偿付违约部分货款的％的违约金。

　　6.2根据双方另行商定的责任赔偿规定，应在合同的特别约定中明确赔偿的方式、方法以及金额。

　　7、解决争议的`方式

　　7.1双方如在履行本合同过程中发生争议，应当本着友好合作的原则进行协商解决。如协商不成，可申请由双方共同选择的仲裁机构进行调解，或通过法律途径解决。

　　8、其他约定事项

　　8.1乙方将门窗运抵交货点后，甲方应及时安排专人将货物从堆放场地中取出，并进行必要的验收工作。若在验收过程中发现问题，双方应及时沟通协商解决。

　　8.2乙方如因特殊原因无法按时供货，应提前通知甲方并协商解决方案。如未提前通知导致后果，乙方应承担相应责任。

　　8.3甲方如因特殊情况无法按时支付货款，应及时主动通知乙方并协商解决方案，否则甲方需承担由此造成的后果。

　　8.4在不可抗力的情况下，如遇到像台风、洪水等无法预测的事件，以及其他不可预见的意外情况导致无法履行合同时，免除承担违约责任。

　　8.5其他约定：

　　9、本合同自双方代表签字，加盖双方印章后生效，如有未尽事宜，须由甲、乙双方共同协商解决。

　　本合同一式五份，由甲、乙双方共同签署，双方各执两份，另备案一份于上海市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心。

　　甲方：

　　____年____月____日

　　乙方：

　　____年____月____日

承揽加工合同12

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　经过甲乙双方友好协商，就本工程复合实木门(含门套)、实木防火门(含门套)供应及售后服务，达成如下一致意见，特订立本合同。

　　1 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 建设地点：

　　1 合同内容

　　1.1 本合同包含内容：本工程实木门、实木防火门供应及售后服务、确保竣工验收通过。

　　1.2 工程质量标准：

　　1.2.1 质量目标：确保“泰山杯”要求

　　1.2.2 合格率：壹次报验合格率需达到100%

　　1.2.3 优良率：壹次报验优良率需达到95%

　　1.2.4 质量要求：达不到“泰山杯”标准时，按结算总价5.00%进行违约处理。

　　2 工期

　　2.1 工期：自接到甲方书面通知的开工令后50日内将木门加工制作完毕并根据总包商要求运至工地现场安装完毕。(乙方根据现场情况自行进行实测实量，以保证木门下料尺寸、数量等数据的准确性)。

　　2.2 木门进场、安装时间：以甲方书面通知为准。

　　2.3 拖延工期处罚：乙方每拖延壹天按结算总价1.00%进行处罚。

　　3 技术要求：

　　4.1 必须严格按照图集L92J601(木门)、L92J606(防火门)中规定制作加工,并严格执行国家相关工艺标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)、《木结构工程施工及验收规范》(GB14101-93)的规定等。

　　4.2实木复合门、实木防火门的技术要求及检验标准：详见招标文件之要求。

　　4.3 乙方必须保证向甲方提供满足上述质量要求的产品，且安装后应为符合国家规范规定的成品门，否则按如下办法处理：

　　4.3.1甲方可以拒收此货物，否则执行下条：

　　4.3.2甲方有权随意处理，且乙方要承担相应的处理费用。

　　4.4 乙方需提供的技术文字资料：产品合格证、质量检测报告、其他山东省、聊城市建设主管部门规定的资料以及满足“泰山杯”竣工验收要求的资料。

　　4 经济条款

　　4.1 承包方式：包工包料、包工期、包质量。

　　4.2 合同范围及综合单价包含内容：包工包料成活价。产品供应到聊城供电公司电力生产中心工程项目经理部指定的工地现场并进行成品门的安装等全部工序和成品保护直至竣工验收合格。

　　4.2.1工艺复合实木门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：

　　1、工艺复合实门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应以及安装(每套门配门锁一把、三幅可调合页、专用地吸、双开门配插销、大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)2、其他相关费用：成品保护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。

　　4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用。

　　4.2.2实木防火门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：

　　1、防火实木门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应及安装(门锁、可调合页、专用地吸、双开门配插销、闭门器及大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)

　　2、其他相关费用：成品保护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程

　　3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。

　　4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用、当地消防备案以及消防验收费用。

　　4.3 合同总价：暂估壹佰陆拾万元;(综合单价详见合同附件，其中木门明细及数量为暂估)

　　4.4 工程量结算原则：根据安装好以后的门的实际“樘”数进行结算。

　　4.5 工程款支付：

　　4.5.1 预付款： 20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同总价的'20%作为预付款。

　　4.5.2 进度款1：木门门套、防火门门套全部进场后7天内支付合同总价的30%。

　　4.5.3 进度款2：门扇进场且木门(防火门)全部安装完毕经甲方验收合格以后7天内支付至合同总价的70% 。

　　4.5.4 进度款3：竣工验收且同业主竣工结算完成后付款至合同总价的95%。

　　4.5.5 保修金：余款5%作为质量保修金，在无任何质量问题的情况下贰年后一月内一次性无息付清。(质保期为2年)

　　4.5.6 发票：每批付款前，乙方必须向甲方提供有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

　　5 工地代表

　　5.1 乙方驻工地代表：

　　联系人：联系电话：

　　甲方责任：

　　5.1.1 积极配合乙方工作，对乙方提供的材料计划进行复核。

　　5.1.2 协助乙方同其他相关工种队伍的配合。

　　5.1.3 根据双方约定的质量标准及设计要求进行现场验收。

　　5.2 乙方责任：

　　5.2.1 根据双方约定的标准，保质保量按期完成。

　　5.2.2 派驻现场代表，对现场门洞口尺寸进行实测实量，对门的数量进行统计，以保证成品的准确性。

　　5.2.3 负责木门的安装工作并确保竣工验收通过。

　　5.2.4 门扇弯曲、开胶、起鼓、变形等内在质量问题以及破损、观感等外观质量问题由乙方负全部责任，若发生以上任何一种质量问题，乙方必须无条件、无偿重新更换产品且甲方有权将由此造成的损失在乙方结算款中扣除此费用。

　　5.2.5 根据合同工期约定，对影响工期的因素以书面形式提前通知甲方，但必须给甲方充足的处理时间。

　　5.2.6 乙方车辆进出工地，必须保证施工人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。

　　5.2.7 乙方出厂产品应有：商标、名称、型号、规格、制造厂名称、出厂日期、合格证等标志。

　　5.2.8 根据4.4要求提供合格的文字资料。

　　6 安全施工

　　7.1乙方应按照当地有关规定做好安全教育工作，执行甲方现场管理规定。乙方人员进入施工现场必须佩戴安全帽。乙方必须保证其工作人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。

　　7.2乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担全部责任。

　　7.3乙方车辆进出甲方工地，必须服从甲方的现场和安全保卫要求，如不服从，一切责任乙方自负。且甲方有权根据项目部相关管理制度对乙方进行处罚。

　　7.4乙方车辆出场时不得私自运送甲方现场物资出场，一经发现视为偷窃，按照“偷一罚十”的原则进行处罚。

　　7.5货物卸车至甲方指定位置，应摆放整齐。如放至室外则应采取防雨、防晒、防潮等措施。

　　7 其他

　　7.1 招标文件及乙方的全部投标资料皆为本合同不可分割的组成部分，与本合同有同等法律效力。

　　7.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　7.3 本合同如有纠纷，双方同意向合同签订地(聊城市)人民法院起诉。

　　7.4 本合同一式陆份，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　7.5 本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效。

　　7.6 合同有效期：双方盖章签字完成后生效，至甲方支付完全部合同价款后失效。

　　甲方：

　　单位名称：(盖章)

　　代表： (签字)

　　签订日期：年月日

　　乙方：

　　单位名称：

　　代表：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　收款人全称：

　　签订日期：

　　(盖章) 年月日

　　(签字)

承揽加工合同13

　　甲方： (委托方)_____________

　　乙方： (承揽方)_____________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量：焊接轨道板。共需加工36块，具体加工要求详见附图纸。甲方特委托乙方承办本项目的加工任务。

　　二、相关事宜：

　　1、甲方将提供所需的产品原材料给乙方，并指定加工场所。乙方需要按照产品图纸的规定进行加工，确保产品质量符合技术文件中的要求。

　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的`运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：根据本合同，该项目的总体加工费用为20万元，并由甲方负责支付增值税。双方在项目进行过程中不得随意修改费用条款。

　　五、付款方式：　　乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的39；违约金。

　　六、其他事宜：本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应以友好协商的方式解决。若双方无法达成一致意见，则应将争议提交仲裁机构进行解决。对于合同中未涉及的事项，双方应共同协商并进行补充约定。本合同自双方签署之日起生效，并制作两份，甲方和乙方各执一份。

　　甲方：_____________

　　已方：_____________

　　时间：________年____月____日

承揽加工合同14

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　合同订立地点：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　合同订立地点：

　　双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，在加工砂、碎石、片石等地材事项上进行协商，并达成一致意见，特订立本合同，共同遵守。

　　第一条加工地材名称及单价

　　一、我们对砂石料进行加工，提供综合包干单价服务。这个单价包括人工费、机械维修费、材料费、场内转堆费、场内装车费、所有加工用电费、机械燃油费、邮费、料具费、照明费、所有人员工资、人员进出场费、管理费和利润等各项费用。这样客户在使用我们的服务时就可以更方便地了解到每一项花费，也可以省心省力。

　　二、乙方在开工后，必须买好所有人员的工伤保、医保及社保。

　　第二条机械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石厂现场，提供所有设备（含碎石设备_____台、装载机_____台、破碎锤_____台、挖掘机____台、电力设施、生活设施）。

　　第三条加工砂石料质量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料进行加工，其质量要求只能为甲方提出的有效粒径为标准。

　　第四条加工砂石料数量

　　具体数量由甲方向乙方下达使用计划，乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工计划，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划，乙方需服从甲方整体安排。

　　第五条砂石料数量确认方法及价款支付方式

　　以甲方签认过领料单作为计算依据制作计价单，并扣除乙方在甲方领取的油料、五金等材料总价款，该计价单由甲方计划经营部、工程部、机物部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖加盖甲方印章，作为支付乙方价款的凭据。

　　二、甲方根据计价单按80%的比例支付计量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一个月之内付清给乙方，保证金待合同履行完毕后或合同终止____个月内不计利息退还。（若出现安全事故。

　　第六条甲方权利义务

　　一、指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收。

　　二、若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，终止与乙方的合同关系，合同终止时一次性付清乙方所有的加工产品计量费用。

　　三、负责提供施工用电（高压端）引入到乙方加工场地，如有场地电机超负荷运转造成变压器损坏乙方概不负责。

　　四、负责提供施工用水引入到乙方加工场地内。

　　五、负责协调关系。

　　六、负责下达砂、碎石等石料需用量计划，确保每天所需的石料。

　　七、负责组织_____运输吧原材料（山碴）运输到乙方施工现场，并承担运输费用（场内运输费由乙方承担）。

　　第七条乙方权利和义务

　　在满足合同约定的前提下，乙方有权对自有人员、甲方提供的设备进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的加工等相关事项。

　　保证生产需要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。乙方必须进行安全岗位培训，严格按照安全生产操作规程操作。

　　二、在合同期内，乙方应在生产加工区域内设置安全警示标志，做好生产加工过程中的安全管理工作，有义务配合甲方安全文明施工和迎接上级领导的.检查工作。

　　第八条违约责任

　　一、乙方加工出的合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量，因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购时，价差费用由乙方承担，如因甲方原材料供应不足造成乙方停工需去其他料场采购时价差费用与甲方承担，且停工达______天以上甲方需负责支付乙方停工期间费用。

　　三、乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。

　　四、乙方有义务采取必要的安全措施，保障料场内原材料、成品或半成品的安全。如果发生被盗事件，乙方应当积极配合调查处理，并承担相关损失。

　　第九条履约保证

　　提供履约保证金______万元。

　　第十条争议解决方法

　　在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由思南县人民法审理裁决。

　　第十一条协议的生效

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十二条附则

　　在本合同履行期间，除非经双方协商一致，否则不得随意变更或解除合同。如果合同内容存在未尽事宜，双方应当进行补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同共分四份，甲方持有_____份，乙方持有_____份。

　　甲方：

　　授权代理人：

　　合同订立日期：

　　乙方：

　　授权代理人：

　　合同订立日期：

承揽加工合同15

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

　　第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

　　风险提示：

　　原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入库。根据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。

　　第三条乙方所交的`加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

　　第四条材料由_________方负责。

　　风险提示：

　　定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。

　　第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。

　　第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。

　　第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

　　风险提示：

　　加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

　　(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。

　　(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。

　　(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。