- 相关推荐
建筑门窗工程施工协议书
在快速变化和不断变革的今天，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编为大家整理的建筑门窗工程施工协议书，欢迎大家分享。
发包方：_________
承包方：_________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：_________。
二、工程地址：_________。
三、承包方式：包工包料。
四、工程内容：点式玻璃雨搭。
五、工程用料：
1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃：8+8钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、承包总价：每平方米，大约66平方米，总计，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。
七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后
九、违约责任：
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。
十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。
十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。
甲方：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日_________
______年____月____日
【建筑门窗工程施工协议书】相关文章：
建筑门窗工程施工协议02-19
建筑工程施工协议书12-04
建筑门窗工程承包合同07-08
建筑装潢工程施工合同01-22
建筑工程施工协议08-29
建筑装饰工程施工合同04-27
建筑工程施工合同07-03
建筑装饰工程施工合同07-30