安装施工合同

时间：2025-01-20 11:35:23 志华合同范本我要投稿

安装施工合同（精选11篇）

　　随着人们法律意识的加强，合同对我们的帮助越来越大，它可以保护民事法律关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编帮大家整理的安装施工合同（精选11篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

安装施工合同（精选11篇）

　　安装施工合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。结合本工程的特点，合同三方在平等、自愿、公平、诚信的原则下，就本工程协商一致，达成如下条款，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　二、施工内容：

　　施工范围内为：外墙装饰为干挂花岗岩与全明框玻璃幕墙、铝板等装饰的外墙面，共计约㎡。丙方为该项

　　工程的承包人，负责具体施工。

　　三、计价方式：

　　本施工安装

　　工程为总价万元(含图纸不明确的小结点或细小的变动，除甲方有变动要求或甲方对立面进行较大改动而发生的协商费用)。以上价格已包含人工费、辅料费、施工水电费、施工住宿费、吊笼施工费、清洁费、企业管理费、检测费、税金等国家规定的一切费用。

　　四、施工工期：

　　本工程在合同签订后必须三日内开工，工期规定在年月日必须完成。承包方应制定合理的施工工期及进度计划，必须严格按照施工图，审定的施工组织设计及有关的施工验收规范、规程等精心组织施工，严格把好各道施工工序和质量关，杜绝工程质量事故。甲方委托监理单位进场会同总包单位监督和控制施工质量、进度。

　　五、材料要求：

　　(一)材料要求：

　　1.1.根据规范要求，门窗构件和结构应牢固，需用发泡剂、密封胶条等使连接部分密封、防水，此子项包含在价格范围内。

　　1.2.幕墙材料：幕墙密封胶：硅酮结构密封胶应符合国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-1997相关标准，并有保险年限质保书，硅酮结构胶在试验合格后才能使用。

　　1.3.挂件必须采用304不锈钢标准挂件。

　　1.4.乙方提供的建筑物的主体无法满足正常施工的，且下一道工序无法施工或必须处理而产生费用的，经甲方、监理现场核实后签证入决算。

　　1.6.本工程预埋件原图纸已经设计并由乙方预埋，丙方可根据实际施工的需要进行增加的或调整，但费用已包含在总价中不在增加费用，增加后置埋板的拉拔试验费用由丙方承担。

　　1.7.本工程的主要材料花岗岩、全明框玻璃幕墙的铝型材、铝板、钢架型材、胶水、玻璃及配件由甲方自理。

　　(二)幕墙性能试验：幕墙的三性试验由丙方组织甲方、乙方、监理机构等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。试验费用由丙方承担。

　　(三)制作要求：

　　3.1.铝型材加工应在车间内进行，车间应有良好的清洁条件;有适用于加工铝型材的设备、机具，并满足精度要求;所用的量具要能达到测量相适应的精度，在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合施工单位、监理机构、总包方质监人员的定期、不定期检查。

　　3.2.所有铝合金门窗、幕墙构件在加工制作前，应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对，并对现有洞口、埋件进行精心测量，调整偏差，板面防锈处理由丙方自行处理，

　　费用自理。如因丙方工作疏忽或失误引起的后果由丙方承担。

　　3.3.所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。3.4.加工质量必须符合现行质量验收规范，观感质量良好，办理检验批验收。

　　(四)物料样板：

　　4.1.丙方在施工过程时，需提供以下物料样板标明品牌供业主审核及批准：

　　4.1.1.硅酮结构密封胶、耐候密封胶。

　　4.1.2.门窗五金件各一套。

　　4.1.4.密封垫、固定块、橡胶条、密封条、发泡剂等。

　　(五)安装验收要求：

　　5.1.铝合金门窗、玻璃幕墙安装施工前应编制详细的施工组织设计，并经监理批准,报甲方审核确认。

　　5.2.丙方应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

　　5.3.在施工及交验过程中，丙方应采取有效的成品保护措施，防止产品污染和表面损伤，保护所发生的费用包含在总价内，由丙方自理。

　　5.4.铝合金门窗、玻璃幕墙工程验收：丙方在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经监理、总包方复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。丙方按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

　　5.5.铝合金门窗、玻璃幕墙工程验收时应提交完整工程资料。

　　(六)其它须知：

　　6.1.门窗表与平面图数量不一致，以现场实际数量为准。

　　6.2.本工程的施工辅材由丙方采购，其质量等必须符合设计和施工规范要求及合同规定的品牌。为保证工程质量，本工程采用材料应满足设计图纸对各项材料的技术要求。

　　6.3.工程安全事故均由丙方自行承担一切费用。

　　6.4.施工用电、施工用水由丙方自行装表计量，费用自理，甲方只提供变压器接电点。

　　6.5.施工现场不得作为施工人员的住宿处，住宿由丙方自理，费用丙方承担，如作为管理仓库现场及值班人员数量必须经总包方同意的人员入住，如违反，一次性扣元工程款且三天内搬离，逾期后每天扣元，依此类推。

　　6.6.本工程幕墙设计费万元列入总价，由甲方从工程款中扣除后转付。

　　6.7.要求丙方做好渗水处理，如发现由于石材干挂或幕墙渗水，罚款元/处，依此类推。

　　(七)、其他材料按图注明，如图中无注明按现行国家外墙花岗岩干挂施工规范及要求，现行国家幕墙施工规范及要求，铝合金门窗施工规范等相关施工规范实施。

　　(八)、所有试验按图及规范进行试验，相关接地必须严格按图及规范要求执行。

　　六、违约责任：

　　1、材料不符合施工图、合同要求的，甲方、乙方、监理有权拒收，并无条件退常如丙方不给予配合，甲方、乙方、监理有权要求停工，如出现材料不按规定及图纸施工的，每发现一次处罚元并无条件返工，三次(含)以上扣合同总价的 % 并无条件返工至符合要求为止，费用直接在工程申请款中扣除。

　　2、工期推迟3天(含)以内不处罚，3天以上每天处罚元，按天累计，提前三天内(含)不奖励，提前3-10(含)奖励元，10天以上每提前三天奖励元，依此类推。对因甲方原因造成的停工(必须达到联系48小时方能计取)，必须具备甲方、监理书面签字认可，工期顺延，施工过程中因场外露天作业，受风、雨季等自然气候影响，不能施工联续达72小时，所超越部分的时间现场签认，施工工期作延续处理。

　　3、丙方在施工过程中，因丙方自身资金问题无法开展工程而造成停工达到7日历天时，甲方有权强制处理丙方进行退场，且丙方施工必须无条件接受，并且甲方在7日历天内可直接安排新的施工队伍进场，对丙方的原施工产生的费用，以甲方核算为准，按核算价的90%与丙方结算，丙方必须无条件接受。如果由于资金问题断续施工而影响工期总进度，导致甲方无法按期交房，由此产生的损失全部由丙方承担(违约索赔有费用清单的，按违约索赔清单的处罚)。

　　4、丙方在合同工期内施工，乙方垂直运输费用不需丙方承担，但工期外的施工垂直运输费用按市场租赁价计取，签认费用后由甲方直接从丙方工程款中扣除给乙方。

　　5、合同签订后，在施工过程中，甲方、丙方任何一方非正常原因单方终止合同，均给守约方总价10%的违约金。

　　6、合同签订后一周内，丙方向甲方交纳人民币元作为履约保证金，钢架完成、幕墙及石材完成50%时退一半，竣工验收合格备案完成后付清，不计息。

　　7、该工程的施工质量必须达到单项“感观好”的.评定，否则处总价3%的罚款。

　　七、付款方式：

　　工程款支付：幕墙工程单项验收合格并工程资料提交完全后付工程合同暂定价的万，结算完成(指联系单结算完成)支付至工程结算价的95%，余款5%作为保修金，保修期2两年，工程竣工验收合格满一年无明显质量问题付至工程总价的98%，保修期满后一周付清，保修期以竣工验收合格之日起计算。付款日期为达到节点后5天审批完成(从请款单到达甲方管理人员开始计算日期)，审批完成后5天付清。若甲方不能按时支付进度款，造成工程延误的直接损失由甲方承担。工程款支付给丙方时丙方必须提供工程正规发票。

　　八、三方责任：

　　1、甲方派作为现场管理负责人，电话，丙方任命为项目经理，派为现场管理人员，电话，合同签订后不能更换。

　　2、丙方在完成每一道工序后，必须经监理、甲方、乙方三方共同验收后方可进入下一道工序，验收必须提前一天通知。

　　3、乙方必须按要求提供垂直升降机,按市场价协商确定，工期内费用由甲方承担。

　　4、乙方必须提供一块花岗岩加工场地及堆积地。

　　5、丙方施工完成，施工场地内的机械及废料一周内必须清理出现场，否则，甲方有权让其他人员处理，发生费用由丙方承担。

　　6、丙方必须按照乙方、监理要求进行施工现场文明施工，不听从乙方指挥、安排，不按乙方要求文明施工的，乙方有权处于元/次的处罚(处罚必须经监理、甲方签字方能生效)，在工程款中扣除，转给乙方。

　　7、涉及干挂、幕墙等相关资料丙方在完工十天内必须移交乙方，并合同乙方将资料并入土建资料，直至完成，否则，每拖延一天罚款元，以此类推。

　　8、涉及总体进度必须由乙方签字确认。

　　9、施工验收完成后，甲方在交付业主房屋前，丙方必须重新对外立面进行一次认真的清洗工作，经物业、甲方对清洁卫生验收合格后方可作为移交的最后标准，该费用由丙方自理，且该前发生的由于验收所要求的保护及清理工作均由丙方承担。

　　10、甲方其他施工队伍、乙方、丙方等各方施工过程中对其他工种造成成品损坏的，经监理确认或现场抓到的，处市场价2倍的处罚，由甲方执行，扣除造成方的工程款作为处罚给损坏方，造成方不得以任何理由拒签扣款单。

　　九、保修期：

　　此工程保修期为二年。在保修期内丙方在接到物业维修通知后2天内必须到现场进行维修，如无法按期进行维修的，物业可自行安排进行维修，费用从丙方的保修金中双倍扣除，并给予罚款每次元，以此类推。

　　十、其他事项：

　　1、其他未尽事项，三方本着解决问题的原则协商解决，无法达成协商的则可向工程所在地的法院提出诉讼解决。

　　2、本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，自三方签字盖章后生效。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　丙方：(盖章)

　　签字：

　　日期：

　　安装施工合同 2

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。

　　一、工程名称

　　二、工程承包内容

　　安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)

　　三、合同工期

　　开工日期：___年月日

　　竣工日期：___年月日

　　合同工期总日历天数天(遇特殊情况工期顺延)、

　　四、质量标准

　　工程质量标准为试水无外漏为合格。

　　五、工程价款

　　经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。

　　六、付款方式

　　机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。

　　七、甲方工作

　　1、甲方派出现场负责人1名指导安装

　　2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。

　　3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。

　　八、乙方工作

　　1、乙方应按照有关的.供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。

　　2、因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。

　　3、乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。

　　九、违约责任

　　1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。

　　2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。

　　十、其他事项

　　工程进行中的未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：工程负责人：

　　经办人：经办人：

　　合同签订日期

　　安装施工合同 3

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经签约双方充分协商，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。

　　一、工程概况

　　a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

　　b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。

　　c、承包方式：包工包料。

　　d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

　　二、合同修改：除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

　　三、工程质量标准：验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。

　　四、合同价款：

　　a、本合同价款(大写)：捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写：)881810.00

　　b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

　　五、工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

　　六、双方责任

　　甲方责任：

　　A、负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作;

　　B、负责委派项目负责人做好安装协调工作;

　　乙方责任：

　　A、负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、优质服务;

　　B、主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安全责任事故均由四方负责;

　　C、工程所需工具等由乙方自行解决;

　　D、认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程;

　　E、负责委派项目负责人做好协调工作。

　　七、验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。

　　八、质保期：质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的.一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

　　九、违约责任：

　　1、合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额0.1%每天支付违约金直至完工为止。

　　2、如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利; 若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

　　十、合同纠纷及解决方式：

　　1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼;

　　2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;

　　3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;

　　4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

　　十一、不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

　　十二、附件：附件1为图纸

　　十三、其它：

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：委托代表人：电话：传真：

　　乙方：委托代表人：电话：传真：

　　年月日：

　　安装施工合同 4

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为使本工程在确保安全的前提下，按质、按量、按时完成任务，特商定以下条款、事宜、共同遵守。

　　一、工程名称：工程。

　　二、工程地点：市镇村。

　　三、承包方式：包工不包枓。

　　四、承包范围：甲方提供的施工图纸范围内的所有管道安装及附属项目。

　　五、施工内容：乙方承包范围内的具体施工项目含砂垫层、PCCP管和钢管安装、排泥阀、排气阀、伸缩蝶阀、伸缩节、钢制法兰、流量计、弯头、三通、承插头、钢管接头内外除锈防腐、PCCP管接头内外水泥抹口、堵头制安、灌水试压、焊缝检测、施工原始记录表填报等。

　　六、承包价格：PCCP管道安装元/米，DN1000mm钢管安装元/米，管安装元/米，弯头制安元/个。

　　七、计量方式：以实际发生工程量套相应承包价格按实计算。

　　八、付款方式：由甲方按乙方完成工程量的80﹪向乙方支付工程款，施工全部完成且外观和水压试验合格后付工程总量的95%，余款5%待本工程验收合格后1个月内付。

　　九、工期要求：本工程工工期 40 日历天，具体工期安排以甲方施工进度计划为准，(小雨或阵雨天不予顺延)。

　　十、质量要求：

　　1、乙方应严格按照国家现行施工及验收规范、施工图纸、会审纪要、设计变更通知的要求进行施工，并确保工程质量达到合格标准。

　　2、乙方的施工质量必须通过建设、监理、设计及质监单位验收，若无法通过验收造成返工、返料及其它相关的一切经济损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　3、若因乙方自身原因或擅自施工造成质量事故，其一切经济及法律均由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　十一、安全文明施工要求：

　　1、乙方人员要严格按照《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)的规定进行施工，实现安全达标。

　　2、乙方人员进场施工应严格遵守工地规章制度，服从管理人员指挥，按甲方给予的合理的施工工期内完成承包范围内的施工任务。

　　3、乙方在施工中必须自行配备安全防护用品，机械设备必须做防护装置和接地接零。

　　4、若乙方因自身原因或擅自违规施工，所造成的任何工伤、安全事故，其一切经济损失和法律责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　5、文明施工、安全等方面达不到甲方要求或不听从甲方现场指挥，影响甲方的利益和声誉，甲方有权对乙方进行经济处罚并由乙方赔偿甲方由造成的施工停顿、延误工期等一切经济损失，同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　6、本合同承包范围内施工过程中一切安全责任均由乙方承担。

　　十二、甲方责任：

　　1、施工过程中甲方必须保证施工用电正常供应。

　　2、甲方负责吊装PCCP管和钢管至沟槽。

　　3、甲方根据乙方提前一周申报的管材数量，指定供货日期向乙方提供管材。

　　4、甲方合理安排施工、全面展开工作面，若因甲方原因造成乙方窝工的甲方应承担乙方的误工工资(甲方应按乙方实际在现场人数，每人每天补贴人民币100元)，并可拖延工期。

　　十三、乙方责任：

　　1、乙方承包范围内的施工项目中需自备施工过程中所涉及到的一切施工设备(含氧气、乙炔、E43焊条、及小型工用具)，甲方概不负责。

　　2、如果乙方无法按照甲方安排的.施工进度计划进行施工，在约定的工期里无法完成施工任务，乙方同意赔偿甲方损失500元/天直至甲方重新更换新的班组进场施工为止。

　　3、乙方同意在接到甲方通知进场施工或按照甲方提供的施工进度计划表要求后，无法组织相应人数的施工人员进场施工累计达五次按自动退场处理，所有完成的工程量不予计量。

　　4、乙方应按验收规范要求做好施工原始记录，且在各单元段管道安装完成后及时向甲方提供。

　　5、乙方在施工过程中应注意收集所用辅材的合格证和材质报告(如E43焊条、防锈漆)，并及时向甲方提供。

　　6、乙方在施工过程中发现施工图错误时应及时提出意见，乙方负责收集资料会同甲方与设计沟通一并进行处理和签证。

　　7、乙方按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通，尽最大努力减低施工机械噪音，凡由于乙方原因在施工期间发生的施工质量、安全事故，一切法律经济责任均由乙方负责，并及时向甲方报告。

　　8、施工过程因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

　　9、对验收过程发现的质量问题立即组织人员进行翻修。

　　10、在开工前需向甲方提交有效的现场施工人员名单，持证上岗，在进场施工后二天内，将操作员的特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证、暂住证复印件交给甲方，有平安卡的需要提交平安卡复印件，所有人员必须有平安卡。

　　十四、其它、争议:

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

　　(1)请当地相关的行政主管部门调解。

　　(2)采取第二种方式解决，向人民法院提起诉讼。

　　施工中若因不可抗拒的自然灾害而造成的经济损失，由此引起的对合同条款的失约，双方均不受制约，应另行补充协议约定。

　　以上合同条款双方均应信守履约，不得违背，未尽事宜双方另行磋商。本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自双方签字之日起生效，至本工程工程款付清后自行失效。

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　日期：

　　安装施工合同 5

　　甲方（发包方）：_________

　　乙方（承包方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方供水管道安装工程达成以下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：_________供水管道安装工程

　　工程地点：_________

　　工程内容：_________

　　工程造价：_________

　　二、合同工期

　　工程开工日期：_________年_________月_________日

　　工程竣工日期：_________年_________月_________日

　　三、工程质量及验收

　　乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建设工程质量标准》及相关规定。

　　甲方在收到工程竣工报告后，应及时组织验收，如因甲方原因造成验收延误，每延误一天，甲方应支付乙方违约金_________元。

　　如工程质量不符合合同约定，乙方应无偿进行修复或重做。

　　四、合同价款与支付

　　甲方应在合同签订后向乙方支付工程总价的_________%作为预付款。

　　乙方完成工程量的_________%时，甲方应支付工程总价的_________%。

　　工程竣工验收合格后，甲方应支付工程总价的`剩余款项。

　　乙方应在收到款项后向甲方提供合法有效的发票。

　　五、违约责任

　　如因一方违约造成另一方损失，违约方应赔偿受损方的全部损失。

　　如因不可抗力因素导致一方违约，违约方应在不可抗力因素消除后尽快履行合同义务。

　　六、争议解决

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

　　如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他义务。

　　七、其他

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除，如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（发包方）：（签字/盖章）

　　乙方（承包方）：（签字/盖章）

　　日期：_________年_________月_________日

　　安装施工合同 6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了本次安装工程能做到规范施工，确保质量，经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同：

　　一、工程概况及工程范围

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　承包范围：_________供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程

　　二、工程合同造价

　　合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：_________（￥_________元）

　　三、合同工期

　　本工程自_________年____月____日至_________年____月____日，共计_________天。

　　四、质量要求

　　确保安装维修项目管道、配件、水表不漏水，土方开挖当日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。

　　五、付款方式

　　甲方在合同签订后支付乙方_________%工程款。

　　剩余_________%工程款待甲方验收合格后一次性付清给乙方。

　　六、其他

　　本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　日期：_________年_________月_________日

　　安装施工合同 7

　　甲方（发包人）：_________

　　乙方（承包人）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同：

　　一、工程名称：_________

　　二、工程承包内容：安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容（管材管件由甲方提供）

　　三、合同工期

　　开工日期：_________年____月____日

　　竣工日期：_________年____月____日

　　四、工程质量标准

　　工程质量标准为试水无外漏为合格。

　　五、合同价款与支付

　　经甲乙双方协商按（￥元/户）大写：，包干结算。

　　机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币_________元。

　　地下管道和立管安装完成付工程费￥_________元。

　　工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。

　　六、双方责任

　　甲方责任

　　（1）负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。

　　（2）协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点，费用由甲方负责。

　　乙方责任

　　（1）应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。

　　（2）因工程质量造成的窝工、返工、材料损失、返工或重作的`一切费用由乙方自行负责。

　　（3）负责施工过程中的安全问题。

　　七、违约责任

　　乙方在合同时间内如未完成本安装工程，每延误工期一天须向甲方支付_________%的违约金。

　　甲方未做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。

　　八、验收

　　工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。

　　九、质保期

　　质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算，质保期为_________，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金_________元。

　　十、其他

　　工程进行中的未尽事宜双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_________

　　工程负责人：_________

　　经办人：_________

　　合同签订日期：_________年_________月_________日

　　安装施工合同 8

　　甲方（发包方）：_________

　　乙方（承包方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方供水管道安装工程达成以下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：_________供水管道安装工程

　　工程地点：_________

　　工程内容：_________

　　工程造价：_________

　　二、合同工期

　　工程开工日期：_________年_________月_________日

　　工程竣工日期：_________年_________月_________日

　　乙方应按照甲方要求的施工进度进行，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金_________元。

　　三、工程质量与验收

　　乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建设工程质量标准》及相关规定。

　　甲方在收到工程竣工报告后，应及时组织验收，如因甲方原因造成验收延误，每延误一天，甲方应支付乙方违约金_________元。

　　如工程质量不符合合同约定，乙方应无偿进行修复或重做。

　　四、合同价款与支付

　　甲方应在合同签订后向乙方支付工程总价的_________%作为预付款。

　　乙方完成工程量的_________%时，甲方应支付工程总价的_________%。

　　工程竣工验收合格后，甲方应支付工程总价的剩余款项。

　　乙方应在收到款项后向甲方提供合法有效的发票。

　　五、违约责任

　　如因一方违约造成另一方损失，违约方应赔偿受损方的'全部损失。

　　如因不可抗力因素导致一方违约，违约方应在不可抗力因素消除后尽快履行合同义务。

　　六、争议解决

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

　　如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他义务。

　　七、其他

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除，如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（发包方）：（签字/盖章）

　　乙方（承包方）：（签字/盖章）

　　日期：_________年_________月_________日

　　安装施工合同 9

　　甲方（发包方）：_________

　　乙方（承包方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本供水管道安装工程事项协商一致，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程内容：_________

　　工程造价：_________

　　二、合同工期

　　本工程工期为______天，自合同签订之日起计算。

　　乙方应严格按照甲方要求的进度进行施工，确保工程按时完成。

　　甲方有权对乙方的施工进度进行监督，并提出合理建议。

　　三、工程质量与验收

　　乙方应确保施工质量符合相关标准和规范。

　　工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。

　　验收过程中，如发现问题，甲方应提出整改意见，乙方应积极配合整改。

　　四、合同价款与支付

　　甲方应在合同签订后______天内向乙方支付工程预付款______%。

　　工程竣工验收合格后，甲方应在______天内向乙方支付剩余款项。

　　乙方应提交相应的发票和结算资料，甲方应及时进行结算和支付。

　　五、违约责任

　　甲方如未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金______元。

　　乙方如未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金______元。

　　如因一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的违约责任。

　　六、争议解决及其他

　　因不可抗力导致合同无法按时履行的，双方应协商解决。

　　双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的.人民法院提起诉讼。

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同生效后，双方应认真履行各自的义务。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（发包方）：（签字/盖章）

　　乙方（承包方）：（签字/盖章）

　　日期：_________年_________月_________日

　　安装施工合同 10

　　甲方（委托方）：_________公司

　　乙方（施工方）：_________公司

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行供水管道安装事宜，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：供水管道安装

　　工程地点：_________

　　承包范围：供水管道的安装、调试及验收

　　承包方式：包工包料

　　二、合同工期

　　开工日期：_________年_________月_________日

　　竣工日期：_________年_________月_________日

　　三、工程质量与验收

　　本工程采用的质量标准为：国家相关质量标准及甲方要求。

　　乙方应确保所安装的供水管道系统运行正常、安全可靠。

　　四、合同价款与支付

　　合同总价款为：人民币_________元（大写：_________元整）。

　　付款方式：

　　甲方在合同签订后向乙方支付合同总价款的_________%，即人民币_________元（大写：_________元整）作为预付款。

　　乙方按照合同约定完成供水管道安装并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的_________%，即人民币_________元（大写：_________元整）。

　　剩余合同总价款的_________%，即人民币_________元（大写：_________元整）作为质量保证金，在质保期满后支付。

　　五、双方责任

　　甲方责任：

　　确保施工场地具备施工条件，并负责办理相关审批手续。

　　按照合同约定支付合同价款。

　　派专人现场监督施工进度及质量。

　　乙方责任：

　　按照合同约定保质保量完成供水管道安装工作。

　　确保施工进度，按时完成施工任务。

　　负责所安装供水管道的调试工作，确保系统正常运行。

　　提供售后服务，质保期内如出现质量问题，乙方应及时维修。

　　六、违约责任

　　甲方如未按照合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未支付部分的._________%计算。

　　乙方如未按照合同约定保质保量完成施工任务，甲方有权要求乙方返工重做，并赔偿因此造成的损失。

　　七、争议解决

　　双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方仍应继续履行。

　　八、其他

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：公司

　　法定代表人（签字）：

　　乙方（盖章）：公司

　　法定代表人（签字）：

　　日期：_________年_________月_________日

　　安装施工合同 11

　　甲方（公司）：_________

　　乙方（供水管道安装公司）：_________

　　本合同由甲方和乙方共同缔结，双方应本着平等、自愿、公平的原则进行合作。甲方有权根据公司的实际需求选择乙方作为供水管道安装的合作伙伴。本合同的工程范围包括供水管道的'设计、采购、安装、调试等全过程。具体工程范围由双方在合同签订前进行充分协商，并在合同中明确列明。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　二、合同工期

　　乙方应根据甲方的要求制定详细的工期计划，并按照计划要求按时完成工程。甲方有权对乙方的工作进度进行监督和检查，如发现问题，乙方应及时采取措施进行整改。

　　三、工程质量与验收

　　乙方应具备相关的供水管道安装资质和技术能力，保证安装工作符合相关的法律法规和标准要求。

　　乙方所使用的材料和设备应具备质量保证，并符合国家相关标准。

　　工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后及时组织验收。

　　四、合同价款与支付

　　乙方应根据工程范围和工作量提供详细的费用清单，并在合同中明确列明。

　　甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点及时支付费用。

　　如因甲方原因导致工程延期或变更，甲方应承担相应的费用。

　　五、质量保证与售后服务

　　乙方应对供水管道安装工程提供一定期限的质量保证，并承诺在质保期内免费修复和更换出现的问题。

　　甲方有权在质保期内提出合理的维修要求，乙方应及时响应并解决问题。

　　六、违约责任

　　如任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿对方因此遭受的经济损失，并承担其他法律责任。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

【安装施工合同】相关文章：

施工安装合同04-27