工程施工合同
合同编号：
发包方（甲方）： 签订地点：
承包方（乙方）：
甲乙双方根据我国《合同法》及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，具体条款如下：
1、工程概况：
2、工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包方式：
承包内容：
3、开工日期： 工期：
4、工程质量标准：
5、工程造价： (人民币大写)
（ 人民币小写）
6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的 %。尾款 %做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则一年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。
9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
10、结算按 执行。
11、违约责任
1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的.约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的 %为违约金。；
2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；
3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；
4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的 %为违约金；
12、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第__ _种方式解决：
1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；
2)、向合同签订地人民法院起诉。
13、其他具体规定
14、附则
1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2）、本合同签订后工程不得转包。
3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方 乙方
单位名称： 单位名称：
（加盖合同专用章）
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：
联系电话： 联系电话：
帐 号：
税 号：
邮 编： 邮 编：
传真号码： 传真号码：
开户银行： 开户银行：
户名： 户名：
账号： 账号：
签约日期（即合同生效日期）： 年 月 日
【工程施工合同】相关文章：
建设工程施工合同条件 -建筑工程施工合同01-01
工程施工简易合同范本02-09
建设工程勘察合同 -建筑工程施工合同01-01
绿化工程施工合同范文 -合同范本01-01