意向合同

时间：2022-12-24 18:40:03 合同范本我要投稿

意向合同范本

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编整理的意向合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

意向合同范本

意向合同范本1

　　甲方（发包方）：

　　公司地址：

　　联系电话：联系人：

　　乙方（承包方）：

　　营业地址：

　　联系电话：

　　法定代表人或工程负责人：

　　邮编：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议。

　　第一条装饰工程概况

　　一、装饰工程地点位于：

　　二、装饰工程的承包范围和内容：室内装修工程设计；室内装修工程；室内上下水工程；室内强弱电工程；

　　1. 装修面积：

　　2. 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价单为准。工进度的；

　　第二条

　　一、本装饰工程的合同价款暂时依据甲方投资为人民币元整（￥）。其中：

　　二、如遇下列情况，经甲、乙双方共同协商，合同总价款可做相应调整：

　　1. 合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的；

　　2. 合同工期内，因政策性调整而引起材料价款发生变化的；

　　3. 因装饰设计变更而引起工程价款变化的；

　　4. 发包方增加新的装饰施工内容的.；

　　5.其它；

　　6. 价款调整时，甲、乙方应签订洽商单。

　　第三条工程价款的支付

　　1. 交定金500元。

　　2.定金在第一次交款中以双倍形式返还。即：（交500元返1000元）

　　一、甲在本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方中的任何一方可以向合同仲裁部门申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

　　1. 20xx年月日，甲方到公司看方案及方案预算。

　　第四条、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日年月日

意向合同范本2

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书，共同遵守。

　　一、基本情况：施工地点：;住房结构：房型房厅厨卫阳台套，施工面积约平方米。

　　二、乙方向甲方交纳叁仟元（￥：3000.00元）装修意向金,可享受如下优惠：

　　1、意向金在签订正式合同时转为工程款。

　　2、交付意向金的.客户可享受乙方当时优惠活动的所有优惠。

　　3、甲方交付的意向金，乙方在5天内无条件退款。

　　4、如5天后未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。

　　5、交付意向金后5天内未签订正式合同时，经甲方同意，乙方为甲方进行施工设计，如双方未签订正式合同，意向金转为设计费，乙方为甲方提供全套施工设计图。

　　三、本意向合同一式两份，甲、乙双方签字盖章后生效，各执一份。最终解释权归宜家装饰所有。

　　甲方（签字）：

　　住址：

　　联系方式：

　　签订日期：

　　乙方（盖章）：

　　地址：

　　联系方式：

　　签订日期：

意向合同范本3

　　甲方（客户）：

　　联系电话：

　　乙方：

　　以下为您与本公司签约前的运作流程。如有任何疑问可向接待您的设计师咨询。

　　1、首先在您与设计师交流前，最好能够提供您所要装修房屋的平面图。以便您能与设计师更好的交流。设计师会在与您就贵宅设计方案的商讨中，提出专业上的意见以及根据您的需要为您大概估算出贵宅的装修所需费用。

　　2、如您对本公司的专业能力及为您提供的各项优质服务皆满意可邀请设计师前往贵宅为您现场测量房屋并为您出据较为详细的设计方案及预算。测量费收取办法：300元/100㎡以下（建筑面积）;500元/100㎡~200㎡以下（建筑面积）;800元/200㎡~300㎡（建筑面积）;1500元/300㎡以上（建筑面积）。（注：

　　①此费用为测量费用，如您要求将图纸或预算带走，根据行业内及本公司的'规定，须交纳相应的设计费。

　　②设计费收取办法，请向设计师咨询。

　　③如与本公司签定装修合同，上述测量费及设计费将计入您的首期工程款内，如最终未能达成合作意向，此费用不予退还）。

　　3、如您对设计方案及预算无异议，可与设计师签定家庭装修合同，但为了能为您更好的服务及避免施工期间可能出现的设计问题，签约前务请预约。因您的图纸及预算须经本公司的审核部详细审核后方能签约。

　　4、签定合同后的5日后（因签约后，须经公司内部整核）在工程现场进行技术交底工作。参加人员有本工程设计师和本工程的项目经理及本工程的施工队长三方，为了能够让业主本身更加清楚工程情况，亦请您到时参加。

　　5、到此正式进入施工阶段，工程在施过程中，如遇工程技术问题，将由本工程的项目经理为您妥善解决。如遇设计变更问题，由本工程的设计师会为您服务。

　　6、如您对我们的服务有任何不满意之处（包括要求调换设计师），烦请您提出宝贵的意见。我们会尽量的加以完善，并妥善解决。投诉电话：4454976、4454984（客户服务部）。

　　7、如您对上述流程理解并认可，请在交纳测量订金时与本公司签定此意向书。我们将努力为您提供业内最优质的装修服务。

　　备注：为了维护双方的合法权益，任何口头协议及承诺均视为无效，所有条款以本意向书为准。

　　甲方认可：

　　日期：年月日

　　乙方认可：

　　日期：年月日

意向合同范本4

　　甲方：（以下简称甲方）

　　身份证明号码：

　　乙方：（以下简称乙方）

　　身份证明号码：

　　根据甲乙双方协商，就签约事项，达成如下协议：

　　一、甲方的权利与义务：

　　1、甲、乙双方应在相互信任、共同发展的基础上相互合作。甲方有义务为乙方发展舞蹈事业，甲方应尊重乙方的努力和劳动。

　　2、甲方负责乙方艺术形象、舞蹈定位、宣传定位等整体包装的设计与策划。

　　3、甲方负责乙方在甲方车间内外的教学和表演活动。

　　4、在合同期间，甲方有权使用乙方的肖像、艺术形象和广告形象，以及各种演出的代理权。

　　5、甲方应接受乙方合理的特殊委托，并对乙方进行全方位的.包装和宣传活动（乙方承担费用）。

　　6、甲方有权根据工作室的各项规章制度，对乙方的舞蹈行为、表演及各种行为进行必要的管理。

　　7、履行合同期间，为了使乙方在教学和表演基础上能达到甲方的要求，为甲方所重用，甲方免费安排每年至少一次的强化培训或外出学习（吃、住、行费用自理）。

　　8、甲方为乙方安排演出任务时，甲方代理乙方从用人单位收取演出报酬的全部收入，并由甲方来发放给乙方。

　　9、乙方如有蓄意破坏或影响甲方声誉及利益的言行或行为，甲方有权向乙方提出起诉并要求赔偿；

　　10、乙方必须服从甲方各项规章制度，乙方违约三次甲方有权取消乙方的演出资格和合约规定的其它资格。

　　二、乙方的权利和义务：

　　1、乙方自愿遵守甲方的各项管理制度；

　　2、甲方为乙方安排教学和演出活动时，乙方临时不能参加，需及时通知甲方，如乙方同意参加，而迟到或不到所造成的损失由乙方承担；

　　3、乙方参加甲方安排的教学和演出任务时，乙方如出现迟到、早退、不到或抛开甲方安排，自行安排活动，都视为违约，将追究乙方责任及经济赔偿；

　　4、乙方保证不以个人身份委托他人，以任何方式收取由甲方代理的演出收入，若发生此类情况，甲方保留其以各种方式追回代理费的权利，并由乙方承担违约责任；

　　5、乙方不得在合约期间未经甲方允许情况下外出进行舞蹈教学与舞台演出。

　　6、乙方依据国家《税法》的有关规定，自行交纳个人所得税，甲方对此不承担责任

　　三、利益分配

　　1、乙方在甲方工作室内外进行教学，演出所有利益均按4:6。乙方提四成。

　　附则：

　　1、如在合同有效期间任何一方出现违约，将赔付对方违约金壹万圆人民币。

　　2、本责任书解释权在甲方。有效期年，期满后自动解除，甲乙双方认同有必要继续合作，重新签定；

　　3、本合同一式两份（甲乙双方各持一份）

　　4、如在执行合约期间出现纠纷，由双方协商，如双方协商无法解决，则由纠纷所在地经济合同仲裁机构或法院起诉；

　　4、本责任书自双方签字（盖章）之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

意向合同范本5

　　甲方(出租方)：__________

　　乙方(承租方)：__________

　　身份证号码：_______商业登记号码：________

　　联系人：___________联系电话：________

　　联系地址：________传真：_________

　　一、乙方有意以下列条件向甲方承租_________商铺

　　1、品牌名称：__________________

　　2、经营范围：____________________

　　3、意向商铺位置：第_______层第_______号铺位

　　4、建筑面积：_______平方米，套内建筑面积__________平方米

　　5、租期：__________年

　　6、意向租金：___________

　　二、乙方同意向甲方支付人民币______元整为租赁该铺位的.认租意向金。

　　三、乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。

　　四、甲方正式对外公开招商，乙方在接到甲方通知后____天内与甲方签署《租赁确认书》或正式《租赁合同》，_______所缴纳的认租意向金自动转为租赁定金或履约保证金;逾期则视做乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利，甲方有权另行处理该意向商铺而无需事前知会乙方，并退还乙方已缴纳的认租意向金。

　　五、本《承租意向书》壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具同等法律效力。

　　甲方(章)：____ 乙方(章)： ____

　　法定代表人(签字)：____ 法定代表人(签字)：____

　　委托代理人：____ 委托代理人： ____

　　电话：____ 电话：____

　　传真：____ 传真：____

　　住所地：____ 住所地：____

　　开户银行：____ 开户银行：____

　　账号：____ 账号：____

　　邮政编码：____ 邮政编码：____

　　____年__月__日 ____年__月__日

　　签字地点：____ 签字地点：____

意向合同范本6

　　甲方：身份证号码：

　　乙方：

　　甲乙双方协商一致就甲方委托乙方居间购买下述房产事宜达成以下共识并保证依约履行。

　　第一条房屋情况

　　（一）单元

　　（二）甲方愿意以人民币的'总价购买该房产。

　　（三）有关房产款的支付方式为：（）

　　1、办理该房产产权变更或过户手续时一次性付清总房款。

　　2、其他付款方式：

　　第二条委托期限：

　　自年月日至年月日止，甲方

　　第三条意向金支付

　　（一）甲方为表示购买该房产的诚意，同意于签订本合同时支付人民币作为意向金。本意向金系居间人受买方所托前往卖方处斡旋及价格条件确认之凭证。

　　（二）如甲方支付意向金后，经过乙方斡旋卖方愿意以该价格出售该房产，则意向金由乙

　　（三）意向金一旦转为定金交付给卖方，甲方如不愿意按以上约定时间签订买卖合同，则

　　第四条

　　其他约定：

　　第五条

　　本合同一式两份，经双方签字之日起生效。

　　第六条

　　如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷，皆可选择前往驻马店市仲裁委员会仲裁解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

意向合同范本7

　　购房人：（以下简称承购房）

　　房地产开发公司：（以下简称房产开发商）

　　承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一．承购方愿意接受的购房条件为：

　　1. 购房总价确认：

　　2. 包含设施确认：

　　3. 签约时间：

　　4. 付款时间：

　　5. 其他条件：

　　二．承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与xx年4月30日前向开发商续交购房款额，xx年10月30日前第二次续交购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即xx.1.1日，由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与xx.1.1日，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的'装修和xx年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三．本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方：日期：

　　房产开发商日期：

意向合同范本8

　　甲方：_____房地产投资咨询服务有限公司

　　乙方：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关规定，经过双方友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利基础上，达成以下战略合作协议，现初步拟订合作条款如下：

　　第一条：准则

　　1、甲、乙双方都是独立自主、自负盈亏的合法经营事业者，双方在这期间不存在任何隶属、投资、雇佣、承包等关系。

　　2、乙方同甲方签订的【合作意向协议书】，如今后签订【房屋租赁合同】甲方必须保证乙方独家经营资格权益。

　　3、乙方为独立经济实体，自觉维护甲方利益，切实强化连锁店的建设与管理，业务上接受总部的督察和指导，对外具有独立法人资格，对内实行自主经营、独立核算。

　　4、本协议仅代表乙方授权甲方用乙方商业字号做前期的广告宣传，如甲方项目正式开业需要使用乙方商业字号，则甲乙双方必须签订加盟合约，缴纳加盟费用。

　　5、甲方在前期宣传中不得降低乙方公司形象，损害乙方公司利益。

　　第二条：甲方的.权利和义务

　　1、甲方有权制定相关媒体推广及品牌形象的宣传工作。

　　2、为维护甲乙双方品牌形象与意向合作效益，甲方将进行定期或不定期的广告宣传与品牌推广。

　　第三条：乙方的权利和义务

　　1、乙方充分享有甲方品牌的宣传权力。

　　2、乙方签订【合作意向协议书】后将根据项目现实具体情况，双方详细协商合作细节，如达成一致再确定正式签订【房屋租赁合同】的时间和条款细则，如双方未达成一致则本协议自动解除，则甲乙双方互不承担任何义务和法律责任。

　　3、本协议是约定甲乙双方权利与义务的最后唯一依据，一式两份，双方各执一份为据，复印无效。

　　4、本协议所有条款，特别是甲乙双方权利和义务，甲乙方双方有义务保密，任何一方不得擅自向同业、同行泄密，否则视作违约。

　　甲方：__________ 乙方：__________

　　代表签字：__________ 代表签字：__________

　　签约时间：_____年_____月 _____日

意向合同范本9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方承租项目酒店、超市、电影院一事，达成如下意向：

　　1、承租意向物业：交付使用期限：暂定为：；承租面积：。

　　2、甲方承诺在同等条件下，乙方对以上承租意向物业有优先承租权；

　　3、本意向书签订后，甲乙双方对意向物业的租赁事项，另行协商并签订租赁协议；如意向书签订后个月内，双方未能达成正式协议，则本意向书终止。

　　4、本意向书一式三份，甲乙双方各执一份，另一份交给厦门市立丹行置业有限公司保存。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　日期：

　　地点：

意向合同范本10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经甲乙双方友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上达成如下意向合作协议：

　　一、甲方作为电商平台，有意向将平台上所售商品存储至乙方提供的符合甲方条件的仓库内进行管理;

　　二、乙方做为第三方仓储服务商，愿在未来给甲方提供电商仓储服务。服务内容不限于提供仓库场地、人员配置、水电网络、库内管理、配货发货等一系列服务;

　　三、乙方在签订意向合作协议书后，在同等条件下有优先与甲方签订仓储合同的权利;

　　四、本协议为甲乙双方以后签署正式合作合同的`基础，所涉及到的任何费用项目、具体合作事宜需后续双方洽谈达成进一步共识，签订正式合同后生效;

　　五、本协议不具有法律效力，仅表达甲乙双方的合作意向;

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签字盖章：_________________

　　乙方签字盖章：_________________

　　日期：_________________

意向合同范本11

　　卖方(以下简称甲方)姓名：

　　身份证号：

　　住址：

　　代理人：

　　买方(以下简称乙方)姓名：

　　身份证号：

　　住址：

　　中介方：咸宁市振宁房地产经纪有限公司

　　第一条甲方本次出售的房屋(以下简称该房屋)坐落于咸安区长安大道盘泗洲1号——咸宁碧桂园；购于咸宁碧桂园房地产开发有限公司，房产证编号为：；房屋建筑面积平方米土地证编号为，房屋用途为住宅；该房屋附属物花园面积平方米。

　　第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至年月日止。

　　第三条该房屋(含附属物)总价款为人民币

　　元整。

　　第四条本意向书签订的同时，乙方向甲方支付定金人民币壹万元整（￥10000.00元）。

　　第五条签署本意向书时，甲方已取得该房屋的房屋所有权证和土地使用权证；甲方应于意向书签署后，将该房屋的房屋所有权证和土地使用权证交于中介方咸宁市振宁房地产经

　　纪有限公司代为保管。

　　第六条付款方式约定

　　7.1 甲方接受乙方以二手房商业贷款及现金方式支付购房款。

　　7.2 双方并约定通过中国邮政银行（以下简称该银行）办理二手房商业贷款。

　　7.3 首付款为，余下由银行贷款支付。

　　第七条甲方保证在交易时该房屋没有任何产权纠纷（包括且不限于抵押债务以及其他任何与该房屋产权关联的债务）；否则视为甲方违约。

　　第八条本次二手房买卖的中介费用、评估费用以及相关税费（含按照国家规定应该由甲方承担的税费）均由乙方承担。

　　第九条双方均承诺，在本次二手房交易过程中，未隐瞒可能伤害对方利益的`信息；如果因为一方隐瞒信息，导致交易过程中另一方利益受损失，视为隐瞒信息的一方违约。

　　第十条如乙方违约，甲方有权取消本意向书，并且乙方已支付的定金甲方不予退还；如甲方违约，乙方有权取消本意向书，且甲方应于违约情况发生5日内，双倍返还乙方所付定金。双方任何一方如未执行买卖意向出现不买或不卖视为违约同时赔付中介方壹万元整。

　　第十一条本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决；如协商未成，向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十二条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定

　　金之日起生效，在双方签署正式的二手房买卖合同生效的同时失效。

　　第十三条本意向书共叁页，壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，中介方壹份，具有同等法律效力。

　　第十四条签署意向书时，双方均应检查对方身份证原件，房产证及土地证原件，并将该房屋的房产证和土地证原件交中介方留存。

　　第十五条甲方产权人已授权代理人代为签订本意向书，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：年月日年月日

　　中介方（签章）:

　　年月日

意向合同范本12

　　发包方（简称甲方）：

　　委托代理人：

　　电话：

　　承包方（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书，共同遵守。

　　1、装饰施工地点：

　　2、住房结构：房型房厅厨卫阳台套，施工面积平方米。

　　3、装饰施工内容：见附件-

　　4、双方约定意向工程总额是：元，大写：其中包括工程款元，税金元，管理费元。备注：

　　本意向书建筑面积只为预估标准，现场实际量完尺寸得出实际的`室内面积，按现场测量的室内面积1.25得出建筑面积为最终签订合同的标准。

　　5、双方约定优惠条款：

　　6、双方同意按照本意向书约定建筑面积来确定对应的工程总额，甲方保证此工程总额在不减少的基础上优惠条件生效，如甲方工程总额减少，则约定优惠条款应该重新商议;

　　7、双方约定工程施工工期共工作日（以现场交底和报建核准后实际开工日期开始计算）;

　　8、双方签订本意向书后，乙方应派设计师到甲方准备施工工地进行实地勘测，勘测后完成设计方案和初步预算;

　　9、本意向书定金不退，如转化为合同，可抵扣为工程款。

　　10、甲方根据以上内容同意向乙方支付合同意向金元。

　　11、本意向书一式两份，甲、乙两方各执一份。

　　12、其它约定：

　　甲方（签字）：

　　代表人：

　　住址：

　　电话：

　　签订日期：年月日

　　乙方（盖章）：

　　代表人（签字）：

　　地址：

　　电话：

　　签订日期：年月日

意向合同范本13

　　甲方：*************

　　乙方：*************

　　为促进****乡经济实现跨越式发展，经乙方对甲方投资环境实地考察，甲、乙双方本着互惠互利，双方共赢的原则，就乙方在***乡投资建设年产******项目达成以下协议：

　　一、建设地点：*************。

　　二、投资规模：项目计划总投资_____万元，其中，固定资产投资_____万元(含土地、厂房、设备等)。项目建成投产后，预计年产值_____万元，年利税万元。项目建设周期为_____年。

　　三、用地规模：根据乙方投资和建设规模的要求，由甲方提供意向征地亩(以实际测量为准)，每亩_____万元。有关征地、土地出让等手续按照法定程序办理，办理费用以及厂地整平费用全部由乙方自行承担。

　　四、双方权责：

　　(一)甲方

　　1、甲方负责提供乙方所需的当地投资环境、基本情况、优惠政策的有关资料。

　　2、甲方协助落实各项招引资优惠政策。

　　3、甲方指派专人协助乙方项目前期立项、申报和建设协调，确保项目早日建成达产。

　　4、甲方协助乙方办理相关证照手续。

　　5、双方签订协议后，甲方立即启动建设地点的.水、电、道路等配套设施建设至乙方所征土地红线外。

　　(二)乙方：

　　1、乙方保证资金按时到位，按时开工建设。

　　2、乙方自签订本协议书须在3个月内将立项审批、土地、工商营业执照、税务登记等相关手续全部办理完毕，再签订正式合同，否则此意向书所达成的事宜全部无效。

　　3、乙方的营业执照、税务登记等手续必须落户在*** 乡政府所在地。办理立项审批、土地、规划、环保等一切手续的费用全部由乙方自行承担。

　　4、乙方自获得甲方提供的能进场施工的土地后，月内必须进场动工建设，超过个月不动工，甲方有权收回土地;乙方在建设施工过程中所缴税金必须上缴给陈家乡政府。

　　5、乙方应在同等条件下，优先招录我乡境内人员就业。

　　6、乙方两年内未开工生产或不能达到上述要求，由甲方按乙方出让最终价格收回土地，地上附着物由乙方自行拆除，甲方不赔偿经济损失。

　　五、其他事项：

　　1、双方应严格履行本协议，未尽事宜，双方协商补充并友好解决。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。

　　甲方: (盖章) 乙方: (盖章)

　　代表： (签字) 代表： (签字)

　　年月日年月日

意向合同范本14

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：南宁市武鸣区江滨路7号

　　联系方式：联系方式：

　　服务细则：

　　一、甲方房屋测量服务流程：

　　1、客户装饰房屋测量；

　　A、墙体结构分析；

　　B、光线、空气流向分析；

　　C、水、电位分析；

　　D、尺寸测量；

　　E、周边环境分析；

　　F、现场拍照、记录。

　　2、功能分析：根据甲方生活需求划分合理使用功能。

　　3、风格初选：根据甲方喜好选择装修风格及类别。

　　4、材料调研：由双方交流选定所需材料材质。

　　5、装饰房屋绘制平面图：

　　A、结构修改图；

　　B、材质图；

　　C、总平面布局图;

　　D、施工图。

　　二、预算：根据双方最终交流决定的布局，装修风格及材料的确定，拟出所装修房屋所需费用预算

　　三、洽谈交流：设计师市场人员根据甲方时间预约，进行方案交流。

　　A、按标准甲方缴纳￥：元人民币的`意向合作定金，待签订正式的装修施工合同后，计入工程款,不另外收取。

　　B、如果您未签定本协议，而要求将图纸或预算带走，须签定设计协议并交纳相应的设计费。（设计费：40元/㎡）

　　四、其它事宜：

　　A、如您对设计方案及预算满意，可与公司签定装饰施工合同，为了更好的为您服务，客户经理会提前与您预约。

　　B、合同签定3日后在工地现场，会进行技术交底工作，具体参与人员有，设计师、项目经理、施工队长、工程监理，为了您更加的清楚工程情况，请您按时参加。

　　C、在施工过程中，如遇到工程技术问题，将由工程监理为您及时解决，如遇到设计方案变更的问题，由本工程的设计师会为您服务。

　　D、如果您对我们的服务有任何问题市场部会第一时间为您解决问题，您的意见和建议是对我们最大的支持和厚爱。

　　D、若您对上述的服务流程理解认可，请在交纳测量定金时与本公司签定此意向协议，我们会努力做的更好！

　　E、本协议一式两份甲乙双方各执一份，本协议履行完成后将自行终止

　　说明：为维护双方的相关权益，任何口头协议及承诺均视为无效，所有事宜以本意向协议为据。

　　甲方：乙方：

　　年月日 :年月日

意向合同范本15

　　合同编号：________

　　甲方：_________

　　法定代表人：_________

　　甲方地址：_________

　　乙方：_________

　　身份证号码：_________

　　通讯地址：_________

　　邮编：_________

　　永久联系方式：_________

　　一、序言

　　甲方是经国家工商总局，中国民用航空总局（以下简称“民航总局”）共同批准设立的，具有民用航空器商用驾驶员执照培训资格的专业航空培训企业（机构）。

　　乙方由于职业规划及个人意愿，拟参加甲方组织的培训。

　　为此，甲乙双方在平等协商一致的基础上签订本合同，用以解释和规范甲方拟向乙方提供的培训的各项相关事宜。

　　二、乙方的权利与义务

　　获准参加甲方提供的飞行培训：

　　1．飞行培训的标准为：甲方以获得的中国民用航空总局批准的课程大纲为依据，设置培训课程和培训计划，并由乙方提供培训服务。

　　2．飞行培训的基本内容是：航空专业英语培训；私用驾驶员执照课程；仪表等级课程；商用驾驶员执照多发等级课程；20（二十）小时高级飞行培训；atpl执照理论考试专项培训。

　　培训费用的豁免：

　　1．签订本合同后，如乙方通过了甲方组织的国内航空公司的面试，政治审察，并与后者签订了正式劳动合同，乙方将获准获得免费培训的机会（接受学员的'航空公司向泛美支付学员学费）以及获得在航空公司从是职业飞行的工作机会（担任飞行员）。

　　2．在此过程中甲方将给予乙方足够的组织和协助，以便乙方通过航空公司的面试，政治审查以及与航空公司劳动合同的签订。

　　3．所豁免培训费用涵盖具体培训内容所涉费用，以及以下其它费用：教学课本，资料：乙方在甲方培训期间所需教学课本及资料。制服：甲方将为乙方提供3（三）套制服，费用由甲方承担。保险：甲方将为乙方在甲方培训期间提供人身意外伤亡事故保险，保额为人民币20（二十）万元，保险受益人由乙方确定，费用由甲方承担。

　　乙方通过航空公司面试，政治审查，并与航空公司签署劳动合同后，乙方的人事关系，档案将转入相应的航空公司。

　　乙方在培训期间享受甲方提供的免费食宿。

　　三、甲方的权利与义务

　　乙方“适飞阶段”：甲方将在乙方开始正式的飞行培训的前30（三十）个小时（小时数有可能应航空公司要求而发生变更）课程完成后，对其是否适合飞行做出判断。如果其被确定为不适合飞行，将取消其培训资格。被取消培训资格飞行学员实际已产生的各项培训费用由甲方承担，同时协助安排乙方转入其它地面工作。

　　教学辅导：甲方将为乙方提供有价值的教学辅导。如果甲方确信其很困难或不可能完成飞行训练内容，将及时通知乙方。

　　学员培训进度报告单：甲方将为乙方保留档案，飞行经历记录及各类执照。

　　培训延误：甲方将不对任何非人为能控制的情况（包括但不局限于自然灾害，训练场地或器材的丧失，*，火灾，恶劣气象条件，没收，征用，罢工，*，战争等）所造成的培训进度延误承担责任。如果由此导致培训计划发生变更，甲方应及时通知乙方。

　　乙方每星期休息两天。但是由于恶劣天气和其他不可抗力的影响，甲方将保留一周上课六天的权利，以保证教学进度。

　　甲方将提供乙方参加民航总局组织各类考试所需的场地和器材。

　　乙方学员必须遵守甲方的“学员个人行为准则”。

　　在飞行培训过程中，非因甲方故意，造成乙方死亡，伤残等损害，甲方不承担任何刑事和经济赔偿责任。

　　在飞行培训过程中，非因乙方故意，造成训练器材损坏，乙方不承担任何刑事和经济赔偿责任。