安装协议书

时间：2021-06-28 15:34:56 协议书我要投稿

安装协议书范文合集9篇

　　在社会一步步向前发展的今天，协议书的使用频率呈上升趋势，签订协议书能够较为有效的约束违约行为。想写协议书却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的安装协议书9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

安装协议书范文合集9篇

安装协议书篇1

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　身份证号码：

　　为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工，消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。

　　一、工程（工段）名称及地址

　　1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

　　2、工程地址：重庆市南川区

　　3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

　　二、承包形式和承包内容

　　（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

　　（二）承包内容

　　1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

　　2、本工段所需的各种机械设备、工具。

　　3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。

　　三、合同价款及计算办法

　　以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）;包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

　　四、劳务费用的支付办法

　　每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%，余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

　　五、工期

　　1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

　　2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

　　3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。

　　（1）受不可抗力的影响？如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;

　　（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

　　4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚，累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

　　六、质量

　　1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。

　　2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。

　　3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。

　　4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

　　5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行，合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。

　　6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。

　　7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

　　七、安全生产

　　1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。

　　2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%，乙方承担50%。

　　八、甲方其他权利义务

　　1、提供相应施工场地和施工临时用电。

　　2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

　　3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。

　　4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。

　　5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

　　6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。

　　7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。

　　8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

　　九、乙方其他权利义务

　　1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。

　　2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组织本合同工程的施工。

　　3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。

　　4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款（劳务费）中扣除，并追究承包人的相关责任。

　　5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。

　　6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定，并承担所有责任。

　　7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。

　　8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。

　　9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好安全文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人承担。

　　10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反，视其后果，除须承担有关主管部门的处罚外，发包方还有权对承包人进行处罚，并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。

　　11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。

　　12、承包人应服从发包人的统一指挥，无条件配合发包人决定的各种穿插作业，并负责保护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。

　　13、甲方所购进场工程所需的工程材料（除大型设备外），由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。

　　14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料（从甲方材料库房领出的材料）必须进行有效的保管，及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否则，由此而造成的.材料损失由乙方负责。

　　十、其他事项

　　1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教育和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

　　2、乙方必须本着节约的原则进行施工，不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量部分费用全部由乙方负责承担。

　　3、双方在签订合同后，乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完成工程量的60%，剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。

　　4、乙方在施工期间必须维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。

　　5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让，否则，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。

　　十一、特别约定

　　1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。

　　2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。

　　3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。

　　4、因乙方安装质量问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并承担相应责任。

　　十二、违约责任

　　1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必须共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方（守约方）支付本合同`总价款5%的违约金。

　　2、乙方发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款（劳务费）给乙方（剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿），并追究乙方的违约责任。

　　（1）乙方违约;

　　（2）未经甲方同意，乙方中途退场;

　　（3）给甲方形象和声誉造成严重的损害;

　　3、甲方不按时支付乙方工程款（劳务费）须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。

　　十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款自然失效。

　　十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等的法律效力。

　　十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定，并签订补充合同（或协议），作为本合同的一部分。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：家庭住址：

　　联系电话：

安装协议书篇2

　　甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

　　经甲乙双方协商，甲方将的制作安装承包给乙方施工。

　　为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。

　　一、工程项目：

　　二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。

　　三、工程质量：合格

　　四、主辅材料：

　　五、产品质量要求：

　　1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作(具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。)

　　六、工程量与单价：工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。遮光布每平方米单价元/㎡，窗帘杆每米单价元/m，安装费元，工程量约为，合计元，大写：。

　　七、工程进度：

　　1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。

　　2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。

　　3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。

　　八、付款方式：安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。

　　九、其他事项：

　　1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。

　　2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。

　　3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。

　　4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。

　　5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。

　　甲方: (盖章)乙方: (盖章)

　　甲方代表: 乙方代表:

安装协议书篇3

　　买方：(下称甲方)

　　卖方：(下称乙方)

　　甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商，双方同意按本合同成交，在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议，双方应本着友好态度及时协商解决。

　　一、窗帘报价清单：型号面积单价金额含税价说明：上述含税价已包含税费、运费等本订单下全部款项。

　　二、交货地点、方式和时间：2.1交货时间：20xx 年月日2.2安装地点：2.3安装时间：个工作日。货物由乙方负责送货上门，承担相关的费用，并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。

　　三、付款方式：乙方把货物运到甲方的安装地点，安装完毕后甲方须在当日验收，并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项，即人民币：元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。

　　四、双方责任甲方责任：甲方保证在乙方窗帘安装前，提供整洁的施工场地供乙方安装。全部窗帘安装验收合格后三日内，甲方应按合同规定支付全部货款给乙方，如逾期付款，甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。乙方：乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符，甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货，乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

　　五、争议的解决：凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提请深圳仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

　　六、本合同一式两份，买卖双方各持一份，双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定，双方签字/盖章后的传真件，具有与原件相同的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　日期：年月日日期：年月日

安装协议书篇4

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方将创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程

　　2、工程地点：徐州经济技术开发区软件园

　　3、工程内容：金属钢管栏杆制安工程及保修期间的维修等全部内容。

　　4、承包方式及工程造价

　　（1）承包方式：主材甲供，乙方包人工、辅材、安装、质量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、弯头、稀料，辅材包括电焊条、切割片、钢丝刷等除以上主材之外的一切材料。

　　（2）甲供材料选用：楼梯采用普通焊管，Φ50、Φ32、Φ20实测厚度不小于2.5㎜。窗护栏采用普通方管，方管40*30、20*20实测厚度不小于2.0㎜。幕墙采用铝方管10*40。

　　（3）承包单价：楼梯栏杆及窗护栏按照50元/米结算。楼梯扶手安装高度1.0米，护窗栏杆安装高度1.1米。具体价格如下：

　　序号楼号部位单位数量单价合计（元）

　　1 C1主楼楼梯扶手米 332.48

　　2 C2主楼楼梯扶手米 348.6

　　3 C1裙楼楼梯扶手米 61.03

　　4 C2裙楼楼梯扶手米 94

　　5 836.11 50 41805.5

　　6 C1主楼窗护栏米 74.4

　　7 C2主楼窗护栏米 408 暂不施工

　　8 C1裙楼窗护栏米 71.8

　　9 C2裙楼窗护栏米 135.6

　　10 689.8 50 34490

　　11 C1主楼屋面米 20

　　12 C2A楼屋面米 30

　　13 50 50 2500

　　14 C1主楼幕墙内侧米 918.96

　　15 C2主楼幕墙内侧米 540 暂不施工

　　16 1458.96 16 23343.36

　　17 总计 102138

　　二、工程期限

　　1、本工程的具体开工日期以甲方通知为准，乙方必须在20xx年6月20日之前完成全部工程项目。

　　2、因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%，甲方有权单方解除合同，

　　三、质量及施工要求

　　1、质量要求

　　（1）本工程由乙方进场的材料应与甲方确认的材料样板相一致。

　　（2）本工程质量应符合相应国家规范规定的合格等级标准。

　　2、施工要求：

　　（1）钢管加工处理后焊接、打磨及抛光，工程安装完毕后，要达到不晃动等要求,否则由乙方无偿负责处理。

　　（2）钢管要求美观，打磨均匀、平整、光滑、整洁，安装牢固，不能出现虚焊现象，五金配件除膨胀螺栓为镀锌材质外，其余皆为不锈钢。

　　四、工程付款方式

　　1、乙方施工完毕经甲方、监理验收合格，并由甲方开具结算工程量清单后，付至合同总价的95%。

　　2、余款于工程竣工验收完毕后留工程结算总价的5%作为保修金。

　　五、甲方工作

　　1、甲方负责提供施工场地给乙方进行施工，乙方确认在合同签订前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

　　2、甲方免费负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。

　　六、乙方工作

　　1、乙方必须保质保量，严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。

　　2、乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。

　　3、乙方工程人员必须服从甲方工程部的工程管理制度和规章制度。

　　4、乙方必须注意楼梯地砖的成品保护，如因乙方原因造成损坏，修补费用由乙方承担。

　　5、工程竣工验收合格前，乙方必须对本工程进行保护，否则所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　6、工程竣工后，乙方要清理现场，将施工场地擦扫干净，做到工完场清，并负责将垃圾清运到甲方指定地点。

　　七、安全生产的约定

　　1、乙方在施工应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　2、由于乙方在施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全事故，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。

　　八、工程验收

　　1、国家及约定验收标准：按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、国家颁布之有关施工与技术验收规范及乙方提供经甲方确认的样板，作为本工程质量标准进行验收。

　　2、工程材料进场验收时，乙方须向甲方提供所进场材料质量合格证书。

　　九、工程保修及服务

　　1、保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围损坏及施工质量低劣，不能达到要求，均属乙方保修责任范围。

　　2、保修费用：从工程结算中截留，留工程结算总价款的 5%作为保修金。保修期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额，超过部分仍由乙方支付。保修期间，乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复，否则甲方可委托其他施工单位或人员修理，其费用在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　十、违约责任除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，扣罚乙方工程结算价款的百分之一。

　　十一、争议的解决甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。

　　十二、其它事项本协议书字双方签字或盖章后生效，工程完工付清工程款后失效，本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　签订日期：年月日

安装协议书篇5

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　甲方因安全防控需要，由乙方安装玻璃防控门，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：

　　名称：玻璃防控门（图纸见附件）

　　安装地点：安装于处

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装费：

　　名称规格型号数量安装费用合计（元）

　　玻璃防控门定做 1 3000

　　三、完成安装的期限：

　　从 20xx 年 9 月 17 日起5个工作日内完成

　　四、安装的质量要求：

　　坚固耐用、固定钢化玻璃厚度为10mm、玻璃门钢化玻璃厚度为12mm、门中间有锁、玻璃门地簧保修一年，地簧品牌为皇冠牌正常玻璃对开门。

　　五、安装的安全责任：

　　乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；

　　六、安装报酬的结算支付方式和时间：

　　自协议签订之日起甲方预付乙方工程预付款500元整，剩余工程款项于安装工程结束，验收完毕后一次性付清。

　　七、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，协商不成，可诉至甲方所在地人民法院裁判。

　　八、本协议书经双方签章后生效，协议书一式三份，甲方二份、乙方一份。

　　甲方（签章）：

　　年月日

　　乙方（签章）：

　　年月日

安装协议书篇6

　　甲方：塔吊使用单位：宁夏吉运建筑安装有限公司第三分公司欧景豪庭项目部乙方：塔吊安拆单位：１、甲方委托乙方安装（拆卸）一台 QTZ 型塔吊，时间xx年3月日至xx年3月完成。

　　２、安装地点：灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。

　　３、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。

　　４、由乙方向甲方提供塔吊安装（拆卸）方案，资质证书，技术交底等相关资料。

　　５、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。

　　６、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。

　　７、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。

　　８、塔吊安装或（拆卸）完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。

　　双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　补充协议：

　　甲方代表：乙方：

　　日期：日期：

　　年月日年月日

安装协议书篇7

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方就乙方在甲方管理场所安装移动电视传播系统事宜经协商达成以下协议：

　　1.甲、乙双方一致同意由乙方免费提供移动电视设备系统，安装在甲方的所属楼宇和对外办事大厅，具体安装地点由甲方指定。

　　2.首期计划安装移动电视液晶终端*台，具体安装位置：所有安装过程的实际安装地点、数量、终端尺寸、安装时间以《安装工程确认单》为准。

　　3.本项目合作过程中，双方是资源互换，不相互收取任何费用。

　　4.甲方应配合和协助乙方进行该系统的安装和维护，并在安装完毕当天验收并签收。

　　5.乙方所提供的系统资产所有权归乙方，甲方不得用于其它用途，未经乙方书面同意，甲方不能以任何方式处置该系统设备。

　　6.甲方应尽到妥善保管之责任，如因系统自身原因损坏，甲方不承担责任。

　　7.合作时间自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______年。

　　8.未尽事宜，双方另行协商。

　　9.本协议一式四份，双方各持两份，均具同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____

　　甲方负责人：_______乙方负责人：_______

　　_____年____月____日_____年___月_____日

安装协议书篇8

　　发包方：XX有限公司（以下简称甲方）承包方： XX有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议：

　　第一部分（电表安装）专用条款

　　一、工程（项目）名称、项目的内容及质量技术要求。

　　名称：XXX工程

　　主要内容：单元电表箱内电表安装工程。

　　质量要求：按国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要求及盐城供电公司及建设单位的要求施工。

　　二、工程价款：单相电表 XX元/块，共计XXX块；总造价：XXXX元（人民币），大写：XXXX。（不含税金）。

　　三、承包方式：包工包料，不含电表箱，但包含电表箱内的相关配表、接线、远抄器等相关配件及安装工作。

　　四、承包范围：

　　1、负责电表箱内接线、装电表及现状电表箱内还缺少的相关配件及设备的安装工作，直到电表安装、调试、验收合格及每户通送电为止。

　　2、乙方负责将用户电表号与户号一致，如不一致由乙方负责重新调试。（在此过程中用户发生的电费由乙方承担）。

　　3、本工程自开工至工程竣工及所有户内通电、送电后的一切协调、检查、验收等相关工作均由乙方负责，甲方负责配合工作。

　　4、如在施工期间因盐城供电公司盐都营业部提出本工程应由盐城供电公司盐都营业部施工的要求时，本合同自动作废。

　　第二部分（电力安装及电表安装）通用条款

　　一、结算方式和期限：经甲、乙双方协商，在工程竣工送电后一次性付清。二、双方的权利和义务：甲方在开工前应协助乙方提供工程施工图纸四套和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。施工中凡涉及甲方征地范围之外的破占城市道路等政府部门协调事宜由甲方负责办理、乙方协助。乙方负责施工、验收、移交，甲方协助。

　　三、验收、移交方法：工程竣工后，由乙方通知供电等有关单位进行验收；验收合格、办理交接手续后，甲方方可动用。若未经验收即动用，视同验收合格移交。

　　四、开、竣工日期：考虑到设备的加工周期，本工程计划自 20xx 年 XX 月日竣工，总计工作日。

　　五、违约责任：

　　5.1甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，除日期相应顺延外，乙方应采取措施弥补、减少损失。

　　5.2本工程经相关单位验收如不符合电力工程质量规范要求，甲方有权令乙方返工，费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

　　5.3施工中超出设计内容与双方商定的合同内容所发生的工程量及材料等一切费由责任方承担。

　　5.4甲方负责施工期间施工环境协调工作、乙方配合，如因施工环境问题造成工程停工，甲方负担乙方误工费及停工期间所发生的一切费用，违约金由甲乙双方约定。

　　5.5因乙方原因造成工期延误，承担由此造成甲方的其他损失。

　　5.6工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。甲方如对安装标准有特殊要求，必须提前七天向乙方提供有关资料。 5.7乙方在工程验收合格之日起五日内日以书面形式与甲方办理交接手续，并开始通电，乙方逾期不办理交接手续视为乙方违约，并承担由此给甲方造成的损失。

　　5.8乙方在施工期间必须服从甲方和设计院的相关变更调整。

　　六、施工期间乙方负责现场安全、若发生安全事故由乙方自行负责。七、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，若协商不成，按法律规定，由人民法院裁决。

　　八、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，如需分送有关单位，分数另定。

　　九、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商解决并另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同保修期满，工程款结清自动失效。（以下无正文）

　　（签署页）

　　甲方：乙方：（盖章）（盖章）

　　法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）或

　　签订日期：

　　地址：

　　邮编：

　　联系人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　税号：

安装协议书篇9

　　甲方：有限公司

　　乙方：机电设备工程有限公司

　　经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方实施南京澳林地产有限公司丽都嘉园商业二期分系统安装项目扫尾工程，为确保此次工程顺利进行及按时保质完工，现将有关事项确定如下：

　　一：乙方在施工时严格按照甲方确定的图纸和要求施工，不得擅自更改施工方案。如有变动必须经甲方项目负责人确认同意后，方可进行施工。

　　二：乙方如果在施工过程中发现甲方图纸与现场实际施工条件不符或按图施工可能会造成后期使用效果差的情况，应及时向甲方提出，甲方负责更改图纸。乙方不能盲目施工以致影响工程后期验收。

　　三：乙方必须严格按照所安装的设备品牌的安装施工规范操作，同时乙方将做好现场设备、材料和施工人员的安全保护工作，如发生设备损坏、遗失和施工人员的人身意外、他人财产损失等由乙方自行负责，与甲方无关。

　　四：在施工过程中乙方自行解决协调与用户方及其他施工单位的关系和相关事宜，保证工作顺利进行。如乙方发生违规事宜甲方遭到用户方或现场监理的处罚，甲方损失由乙方承担，相关费用从其安装费用中扣除。

　　五：乙方严格按照国家制定的相关标准和用户要求提供空调安装所需要的材料，按照指定材料品牌和规格要求采购，确保工程质量。如因乙方在材料使用中偷工减料，弄虚作假致甲方声誉受到影响或使甲方利益受到损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　六：乙方保存好该项目所有设备的合格证、相关材料的合格证、检验报告等相关资料待工程安装结束后交予甲方。如因乙方造成的相关材料缺失致工程无法验收通过产生的损失由乙方承担。

　　七：工期：按照甲方工期要求。

　　八：安装调试结束，经甲方及用户方共同验收合格后视为合格工程。达不到要求的，乙方必须无偿根据甲方要求进行整改直至达到验收标准。验收合格后，乙方必须严格按照甲方要求的质保内容对其空调进行售后服务，前两年为免费保修期，后四年根据要求提供有偿服务。因安装质量造成的维修由乙方负责，涉及到所有费用由乙方承担。因空调质量或用户原因有乙方提供人力维修，所有产生的费用有甲方承担。

　　九：此次项目安装费总造价为人民币捌万肆仟壹佰元整，施工方案无重大便更，甲方将不再总造价中逐加或逐减，如有重大变更，以变更后的变更函为准进行逐加或逐减。合同签订甲方预支付贰万元整，施工完毕经验收合格后甲方甲方一次性付清余款陆万肆仟壹佰元整。

　　十：双方如有争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成，双方将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定在甲方所在法院提起诉讼。

　　十一:本协议双方签字盖章及时生效，一式肆份。甲方叁份乙方壹份，具有同等法律效力。

　　十二：其他未尽事宜：

　　甲方：

　　地址：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　乙方：

　　地址：

　　委托代理人：

　　联系电话：